在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
乙方:
三.乙方提供的材料须经甲方收料员验收,质量符合技术规范要求,方可签收,否则发生的损失由乙方负责。砂石料应按甲方验收的质量要求配送,否则甲方有权不予签收,且损失全部由乙方负责。
四.乙方在购买运输中发生的一切费用由乙方支付。
五.付款方式:乙方材料款达 万元,甲方按乙方材料的70%支付,余下的30%待工程完工后,一次性付清。
六.砂石料以上所定价格为暂定价,如市场行情有波动,甲乙双方可协商重新定价。
七.合同约定期限自 年 月 日至 年 月 日止。本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章)
乙方代表人:
代表人: 年 月 日
供货方:(以下简称甲方)
购货方:(以下简称乙方)
为了保证双方的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议:
一、订购数量及单价
注:结算时按实际方量计算。
二、甲方向乙方供应砂石料,甲方保证乙方所需要的砂石料,含泥量不能超过国家标准。
三、计量方式:供应数量由乙方委派运输司机或工地负责人;验收签字确认,按实际方量计算。
四、付款方式:现金交易;有特殊原因;另做协商。
五、运输方式:由乙方自提,甲方不承担运输任何费用;如要送货上门;运费另算。
六、违约责任:甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,有违约方承担责任,并按经济合同执行。
七、解决合同争议的方式:本合同产生争议;甲乙双方本着友好协商的态度积极解决;协商不成的,向当地人民法院起诉。
九、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
供方:需方:
负责人:负责人:
电话:电话:
____年____月____日
____年____月____日
乙方:
甲乙双方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则,经充分协商一致,达成以下协议,以致共同遵守。
一、承包内容:
1、甲方建设的柏朵山村八、九组移民安置楼,基础砂石回填工程。
2、本工程回填方量按实结算。
3、工程地点:
二、承包单价和质量要求:
1、基础回填砂石方价格为 (含砂石采购、挖、装、运输到场内指定地点、分层摊平碾压等除税金外的一切费用)。
2、承包价格一次包死,不再作调整。
3、砂石质量要求:不含有机物、垃圾等杂质。
三、工期:
按甲方要求完成。
四、双方的权利和义务:
(一)甲方权利和义务:
1、负责协调施工场地内运输通道的畅通及外围关系。
2、负责指定回填区域及回填标高、标准确定。
3、按合同约定办理工程款。
4、及时组织测绘,及时收方。
(二)乙方权利和义务:
1、基础回填土运至现场甲方指定的位置进行整平和分层碾压,回填质量符合设计要求。
2、负责市政道路的保洁和市政设施、树苗等的保护,若有损坏有乙方赔偿,与甲方无关。
3、乙方须有专职人员负责施工过程中的问题处理及标高随时测量。
4、有权利要求按合同约定付款。
五、施工安全:
乙方在施工期间必须按建筑工程施工安全规范作业,加强职工安全教育,做好安全防护,强化安全管理工作,接受甲方及上级主管部门的监督检查,确保施工安全,若发生不安全事故一切责任由乙方负担。
六、付款方式:
1、本工程无预付款。
2、等做完稳定砂检测合格后一次付清。
七、违约责任及解决方式:
1、因乙方原因致使合同无法实施的,除不支付已完工程款外,乙方应向甲方支付5万元违约金。
2、因甲方责任致使合同无法实施的,甲方向乙方支付5万元违约金。
3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议,应由双方友好协商解决,协商不成的有相关机构调解,调解无效,任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。
八、其他:
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、该合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、协议未尽事宜由双方共同协商解决。
甲方: 乙方:
代表签字(盖章): 代表签字(盖章):
_________年____月____日
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、购买砂石类别和单价:细砂 元每立方米;粗砂 元每立方米,毛石 元每立方米,混合砂 元每立方米,粉砂 元每立方米。
二、付款方式:乙方在购砂石前必须预付砂款。现金以收据为准,如有超运的砂石不得超过 方,如工程用砂拉完后乙方必须付给甲方全部砂款,乙方不得以未验收工程或其它理由拒交。
三、该工程用砂乙方必须仅在本砂场购买。除该砂场有特殊原因而生产不出砂石外,乙方方可到其它砂场拖运。否则将提高已拉的砂价20%计算。
四、合同未尽事宜,双方可共同协商。
本合同一式二份,双方各执一份,本合同从签字之日起生效。
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
进货方:______________________(以下简称甲方)
供货方:______________________(以下简称乙方)
鉴于:甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备(包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备),甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定的,经充分协商一致,订立如下这个合同,以资共同遵守。
一、自本合同生效之日起,乙方为甲方之供货商,甲方如需购买生产所需设备,即应及时书面通知乙方,由乙方组织货源。
二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源,根据甲方的要求提供生产设备,甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间的、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。
三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责,否则无条件退换,并保证商品之合法性,决不提供假货、仿冒品、劣品,或标示不明之商品,甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责,甲方只善尽协调沟通之责任。
四、本合同有效期间为_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同的。甲方无故终止合同,除应向乙方付清已购设备的所有货款外,还应支付乙方_______万元的违约金;乙方无故终止供货,甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。
五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。
六、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件,与本合同具有同等法律效力的。
七、本合同在履行过程中发生争议,双方首先应友好协商解决,协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
砂石不能磨光,属亚光型石材,对于砂石采购合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的砂石采购合同范文,感谢您的欣赏。
需方: (简称甲方)
供方: (简称乙方)
甲方因施工生产需要,向乙方定购 项目的建筑材料。根据《中华人民共和国合同法》和现行有关法律法规有关规定, 经甲、乙双方友好协商,达成一致,特订立本合同,以资双方共同遵守。
第一条:所需材料的规格、单价详下表
注明:砂石单价根据市场价格上下浮动
实际规格、用量根据甲方材料需用计划表。
1.1、甲方在施工过程中若需调整材料的品种及规格,甲方将以书面通知乙方,若产品规格偏差较小,将仍按上述单价执行。
1.2、上述合同实际采购单价已包含乙方送至甲方指定地点的运输费、上下车费、水泥堆码整齐等全部费用。
1.3、供货数量:按甲方实际验收数量为准。
第二条:质量验收标准、方法
2.1、乙方保证所供材料质量达到国家、金昌市行业主管部门的规定的验收标准及要求。
2.2、材料送到甲方施工现场后,由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、质量等进行验收。
2.3、乙方对所供材料的质量承担全部责任,若甲方在使用过程中因乙方的材料质量问题而造成甲方相应的损失,均由乙方承担。
第三条:交货时间、地点、方式
3.1、乙方根据甲方的供应计划组织货源,甲方应提前两天(节假日顺延)将所要材料的数量、规格以书面或电话方式通知乙方。
3.2.乙方接到甲方需用通知后,负责将符合甲方要求的材料在约定时间内,送货到甲方施工现场指定地点,甲方指定的收货人: 。当甲方指定收货人不在现场时,甲方另行委托指定收货人,凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件所反映的内容甲方均不予承认,乙方对此无任何异议。
第四条:结算方式及付款期限
4.1 货款的结算:根据第一条原则办理所供材料结算。具体为每月26日至30日为当月供应数量的结算确认时间,乙方必须在规定的时间内到甲方现场办理完善《材料送货单》和《材料款结算单》。同时乙方必须提供正式发票。
4.2、货款的支付
4.2.1、次月25日凭此结算单甲方支付乙方所供上月材料款70%。
4.2.2、付款方式:以转帐支票方式支付。
第五条:乙方应提供的资料
5.1、乙方向甲方提供企业相关资料复印件并加盖鲜章,作为该合同附件。
第六条:违约责任
6.1.乙方供应的材料不符合国家标准,乙方除无条件接受退货外,并承担给甲方造成的停窝工损失。
6.2、乙方未按甲方通知送货时间及时供货,由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失。
第七条:解决合同纠纷的方式
7.1、合同双方发生纠纷,双方应友好协商解决;
7.2、协商不成,双方均可向当地人民法院提起诉讼。
第八条:其它
8.1、本合同的签订、修改及补充必须加盖项目章后方有效。
8.2、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作,保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故,其责任全部由乙方自负。
8.3、本合同的所有货款乙方指定由 收取,收款人为 。
8.4、本合同未尽事宜,双方协商解决或另订补充合同
8.8、本合同共计叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
电 话: 电 话:
签约时间: 年 月 日
需用方(甲方)
供应方(乙方)
乙方的需要,向甲方购买沙石,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。
1、甲方向乙方提供的生产所需的沙石质量应满足乙方质量要求、数量以乙方现场收方为准,否则乙方有权解除合同。
2、乙方根据生产需要,分期分批向甲方购进所需沙石,乙方每次需贷时,应提前一天通知甲方所需沙石的种类、型号、数量、经甲方确认后,甲方应在次日内将该沙石送到乙方指定地点。甲方在承运过程中自觉遵守一切交通法律法规,发生任何完全及交通事故,一切责任由甲方自行承担,乙方不负任何责任。
5、合同履行期间甲方无质量问题及违约责任,该沙石尾款在双方终止协议后一月内由乙方向甲方付清。
6、乙方付款实行滚动付款,月底结算。乙方并在次月10日前向 甲方支付上月的沙石款。
7、乙方在收到甲方的沙石后应当就方量进行签收确认,乙方指定专人出具的签收单作为结算依据。
8、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交人民法院裁决。
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
一、标的物的供应:
甲方在江滨时代项目工程施工中,乙方负责向甲方供应0.5cm左右中粗砂,石子粒径为2.0cm及以下的石料,乙方保证按需、分批次、及时、按规格向甲方供应砂、石料。
二、交货时间、地点及方式:
1、交货时间:每次交货前,甲方提前以电话方式通知乙方需求量交货的详细时间,乙方保证24小时电话开机。
2目工地现场
3、交货方式:乙方负责用汽车运输到甲方指定工地现场,车辆进、出本工地须符合环保且遵守施工现场安全规定,否则所发行的安全事故均由乙方自行负责。
四、价格、结算方式和付款方式:
1、石子粒径为2.0cm以下的石料每立方米石子粒径为2.0cm左右的石料每立方料 68 元整,(石料单价根据市场波动双方协商调整,此单价包含运费、油费,不含税收)
2、0.5cm左右中粗砂每立方米(粗砂单价根据市场波动双方协商调整,此单价包含运费、油费,不含税收)
3、货到工地现场实测实量,以实际方量为准签发小票计算。
4、付款方式:每月结一次,按签收的小票双方核对无误后次月月末结前一个月料款。
五、技术规格要求:
乙方应按照甲方要求标准供应,不符合甲方要求的,不予以签收。
六、货物验收
2、甲方现场验收质量、规格及方量时,乙方必须予以配合。
3、如甲方因工程需要,须从其它料场进砂石料,乙方不得干涉。
七、违约责任:
1、除不可抗力外,乙方未能按时供应造成耽误甲方正常施工的严重后果,须承担违约责任且赔偿由此给甲方造成的实际损失。
2、因乙方无法按时提供质量合格和相应规格的砂、石料,造成延误甲方施工的后果须承担违约责任且赔偿损失。
八、有下列情形之一,可解除本合同:
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的。
九、解决合同争议的方式:
本合同产生的争议,甲、乙双方应本着友好、积极的态度进行协商解决,协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼解决。
十、本合同未尽事宜经甲、乙双方友好协商解决,可以另行达成补充协议,补充协议亦是本合同的重要组成部分。
十一、本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式 叁 份,甲方执 贰 份、乙方执 壹 份,具的同等的法律效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
负责人: 负责人:
年月日: