劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
供货方:(以下简称甲方)
购货方:(以下简称乙方)
为了保证双方的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议:
一、订购数量及单价
注:结算时按实际方量计算。
二、甲方向乙方供应砂石料,甲方保证乙方所需要的砂石料,含泥量不能超过国家标准。
三、计量方式:供应数量由乙方委派运输司机或工地负责人;验收签字确认,按实际方量计算。
四、付款方式:现金交易;有特殊原因;另做协商。
五、运输方式:由乙方自提,甲方不承担运输任何费用;如要送货上门;运费另算。
六、违约责任:甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,有违约方承担责任,并按经济合同执行。
七、解决合同争议的方式:本合同产生争议;甲乙双方本着友好协商的态度积极解决;协商不成的,向当地人民法院起诉。
九、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
供方:需方:
负责人:负责人:
电话:电话:
____年____月____日
____年____月____日
供货方(乙方)
经甲、乙双方共同协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,结合该工程的实际情况签订本合同,望共同遵照执行。
二、品名及数量:建筑工程中砂、碎石m3左右。
三、结算单价:中砂及碎石价格由甲方按照台安建筑中楼盘其中三家的综合价格裁定。
四、质量:由检测中心检测合格,产地不限,质量不合格乙方将货物拉回,换质量合格产品。
五、付款方式:工程全部完工后结算,双方约定此合同工程款用金帝华都商品房立体砍块抵顶,房价按售楼处销售价格计算,结算时按面积多退少补。
六、乙方房屋自行出售,其销售价格必须与甲方统一,如因乙方销售价格比楼盘价格低给甲方销售造成影响和损失乙方负责赔偿。甲方有权收回房源。
七、乙方售出的房屋。甲方将按照本公司要求配合乙方客户办理房屋交接及入住。
八、乙方客户如有办理按揭贷款的,甲方将协助乙方客户办理,办理贷款的相关手续及费用乙方客户负责,甲方不承担法律责任。等银行放款时,甲方将贷款付给乙方。
九、供货时间:按照甲方工程的实际情况。甲方要求供货提前五天通知乙方。供货期间乙方对甲方裁定的基础价格不同意的或不按期及时供货,视为违约,自行退场,先期供货费用转为违约金,甲方不负责退还。签订日乙方付合同约定金伍万圆整,若违约此款不退。
十、以上条款双方认真执行,如有未尽事宜,双方协商解决。如乙方不能履行由担保方负责。期间如发生争议,可诉讼至法院。
十一、此合同一式两份,一份两页,双方各执一份,签字后生效。
进货方:______________________(以下简称甲方)
供货方:______________________(以下简称乙方)
鉴于:甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备(包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备),甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定的,经充分协商一致,订立如下这个合同,以资共同遵守。
一、自本合同生效之日起,乙方为甲方之供货商,甲方如需购买生产所需设备,即应及时书面通知乙方,由乙方组织货源。
二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源,根据甲方的要求提供生产设备,甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间的、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。
三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责,否则无条件退换,并保证商品之合法性,决不提供假货、仿冒品、劣品,或标示不明之商品,甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责,甲方只善尽协调沟通之责任。
四、本合同有效期间为_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同的。甲方无故终止合同,除应向乙方付清已购设备的所有货款外,还应支付乙方_______万元的违约金;乙方无故终止供货,甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。
五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。
六、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件,与本合同具有同等法律效力的。
七、本合同在履行过程中发生争议,双方首先应友好协商解决,协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
乙方:
因工程建设需要,甲方给乙方供应砂石,为了明确责任,依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律的规定,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守。
一、合同主要内容:
甲方给乙方供应砂石。
二、数量、单价及金额:乙方所需砂石数量为立方米,每立方米砂石单价为人民币元,合同总金额共计人民币元。
三、质量要求:以乙方提供的所需清单质量要求和乙方的验收票据为准。
四、供应和验收方式:由方运输至施工地点。乙方需向甲方书面委托验收人员负责砂石验收事宜。
(一)、乙方所需砂石量为:立方米。
(二)、甲方供应时间:从__年__月__日起,到__年__月__日止。
(三)、乙方施工地点为:若九路灾后恢复重建整治工程(第三合同段)。
(四)、乙方所需砂石的数量、质量、时间、交付方式需提前日书面通知甲方。
六、结算办法和付款方式
(一)、砂石量结算:甲方凭乙方验收签字的票据与乙方审核结算。
七、双方责任:
(一)、甲方责任
甲方应按要求向乙方提供砂石,如需甲方运送的,应按时、按质、按量送到
(二)、乙方责任
1、乙方与甲方签订合同后的日内,向甲方支付预付款人民币元,合同即生效。合同规定的砂石量履行完后,乙方立即付清余款,未按规定履行合同时,按合同总额由乙方承担民事责任。
2、乙方按合同要求的时间向甲方提供砂石所需数量、质量、运输方式和交付时间的清单。否则,由乙方承担迟延履行的民事责任。
八、违约责任
(一)、甲、乙双方中的任何一方不履行本合同视为违约,因一方违约使合同不能履行,未违约方有权终止或解除合同,由此造成的经济损失由违约方支付合同总价的%的违约金给另一方。
(二)、乙方不能按照约定履行义务的应当给甲方承担违约金,并按合同总额的﹪进行赔偿。
九、未尽事宜双方友好协商达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同甲、乙双方签章生效,履行完毕后即终止。
十一、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签字时间:签字时间:
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、购买砂石类别和单价:细砂 元每立方米;粗砂 元每立方米,毛石 元每立方米,混合砂 元每立方米,粉砂 元每立方米。
二、付款方式:乙方在购砂石前必须预付砂款。现金以收据为准,如有超运的砂石不得超过 方,如工程用砂拉完后乙方必须付给甲方全部砂款,乙方不得以未验收工程或其它理由拒交。
三、该工程用砂乙方必须仅在本砂场购买。除该砂场有特殊原因而生产不出砂石外,乙方方可到其它砂场拖运。否则将提高已拉的砂价20%计算。
四、合同未尽事宜,双方可共同协商。
本合同一式二份,双方各执一份,本合同从签字之日起生效。