劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》《劳动法》及有关规定结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。
1.1、工程名称:泗阳县李口等9个乡镇工程第一标段。
1.2、工程地址:泗阳县卢集镇。
1.3承包范围:
包含本项目第1标段施工图纸内的一切工程量
1.5、承包方式:
2.1、按业主所规定的要求待确定
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《水利水电工程施工质量评定规程》l176—96等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;最终质量由业主、甲方、管理公司、监理四方验收合格为准,视为施工完工,若验收不合格,乙方应立即整改,直至验收合格为止。
2、乙方应严格按照甲方审定的施工图说明文件、《工程施工技术交底》和国家颁发工程施工验收规范组织施工并接受甲方的监督,如有工程项目具体细节做法在甲方审定的施工图中无法体现,由乙方按常规做法征求项目部意见决定施工。
3、乙方应严格按照图纸及规范进行施工,因不按照图纸及规范施工所造成的返工及材料损失,乙方负全部责任,工期不予延后,对于因此所发生的损失,甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
4、由乙方施工质量导致而发生的一切费用由乙方承担,工期不予延期,在施工中如乙方的施工进度和质量达不到监理和业主的要求,甲方有权要求乙方整改或退场,所完成工程量不予结算。
5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工,保证施工人员和相关人员的绝对安全。如若发生工地大小事故,一切后果均由乙方自行负责。甲方不承担相关责任。在施工期间乙方出现任何社会治安问题,均由乙方自行承担。
5.2乙方负责所有进出场材料的装卸,码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管,退场清点材料如超出定额损耗部分将由乙方自行赔偿,赔偿价格按市场时价的两倍定价。
5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
5.4乙方的施工人员进场前,必须经过三级安全教育,考核合格后方可上岗,特殊工种须持有效上岗证件方可上岗操作,在施工过程中乙方进入现场的所有作业人员需服从甲方监管及监督,对于不服从甲方项目部管理人员管理、违反现场安全生产及文明施工管理规定的,甲方有权视情节严重程度进行罚款或将其清退出场。
5.5乙方非特种人员不得从事特种作业,非专业人员严禁乱动施工现场的临电、临水及各种机械设备,否则引发的一切责任及后果由乙方自行承担。
5.6由于乙方没有及时、足额发放农民工工资等原因造成的xx事件,甲方将给于乙方10000元/次的罚款处理,同时甲方有权停止支付乙方的工程款,直接用于处理乙方拖欠的民工工资事项。
(一)、甲方义务:
2、甲方向乙方提供本次工程施工中所需的pe管材及管件,闸阀。施工所需的热熔机设备及其他所有施工设备由乙方自行负责。
3、甲方有权调配乙方管理人员,有权监督乙方整个施工工艺。
(二)、乙方义务:
2、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;
3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育。
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护,因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
1、乙方需及时清理自身施工区域的施工垃圾,做到工完场清,若由于乙方的原因没有及时清运施工垃圾产生后果由乙方自行承担。
本合同价款支付方式按:业主与甲方签订的支付协议为基础,统计工程量后按同比例金额由甲方支付给乙方。
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位、省计单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行完合同全部义务本合同即告终止。
本合同一式叁份,具有同等效力,由甲方执贰份和乙方执壹份。
本合同依法成立,具有法律约束力,如有争议,双方友好协商解决,如双方协商未果,按《中华人民共和国合同法》解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
依照《_合同法》、《_建筑法》以相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程地点:
二、承包范围
上述工程的土方、挖土方和外运土方,土方按甲方要求,堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。
三、合同工期:
开工日期___年___月___日;原则上竣工日期:___年___月___日。
四、工程量的确认与变更
(一)工程量确认:土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量,深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算,开挖完成面按实测实量标高计算,地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。
1、工程设计图纸变更;
2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工;
3、甲方撤销了对该工程项目的投资;
4、行政机关责令停止该工程的施工;
5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。
五、竣工验收标准
工程竣工时,双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后,工地现场应当土地平整、干净整洁,以满足土建施工进场标准的要求。
六、合同价款
土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币___元。
七、付款方式和发票
1、土方工程根据乙方完成的工程量,并经甲方确认,完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。
八、甲方的权利和义务
1、提供工程施工图;
2、为乙方提供必要的施工条件;
3、对施工图或工程量进行变更;
4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;
5、检查验收乙方完成的.工程;
6、工程质量达不到约定标准时,甲方有权要求乙方继续施工,直到符合约定标准,因此发生的施工费用由乙方承担,工期不予顺延。
九、乙方的权利和义务
1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;
2、负责全部安全责任。
3、随时接受甲方的监督和检查,以达到甲方土建施工的要求,并提供土方工程组织设计,做到与土建配合施工,分层开挖。
4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾,不得随意倾倒;
5、按期完成承包的工程;
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用,由乙方承担;施工过程中,乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。
8、乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第三人;
9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如:政府机关检查和其他人员捣乱等。)
十、因以下原因造成工期延误,经甲方现场负责人确认,工期相应顺延:
1、设计变更和工程量增加;
2、一切不可抗拒的自然因素;
3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。
十一、因本合同发生的一切争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可向发生地人民法院提起诉讼,胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。
十二、组成合同的文件组成本合同的文件包括:
1、本合同书;
2、工程变更签证单;
3、工程量清单;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人
发包人:(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
一、工程内容:
3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。
二、承包方式及单价:
注:以上报价均不含税。
三、工期要求:45日历天,其中锚杆工程为30日历天,坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计,因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求:(1)锚体空压机90kw3台,合同签订后进场2台,一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机:3台,进场时间按进度要求。有工作面的情况下,乙方要加大现场人员、机械的投入。
四、质量要求:严格按图纸设计变更和相关规范施工,严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题,导致验收及试验不合格,验收通不过,责任及损失由乙方全部承担。
五、计量方式:按现场实际发生的工程量计量,工程完成后一个月内结算。
六、付款方式:工程完成后付至工程量的50%,验收后付至工程量的85%,工程完成验收后三个月内付清。
七、甲方责任:
1、现场的三通一平及施工层面的土方(机械)开挖。(提供一个给水点和足够容量的电源)
2、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一套。
3、提供基坑各剖面角点和控制标高。
4、协调各班组间的施工顺序,调解各班组间的关系。
5、及时提供由甲方供应的材料。
八、乙方责任:
乙方已充分了解本工程的工期紧及现场情况和特点,并已充分熟悉施工图纸承诺投入足够的机具和人员进场施工,以保证满足甲方的总工期要求和节点工期要求。
1、严格按图纸、设计变更(若有)和相关规范施工,严格执行国家现行的相关验收规范。
2、遵守甲方的现场管理制度(安全施工、安全用电、文明施工等),乙方对其班组人员的安全负全责,如有工伤事故,由乙方全部负责。
3、严格遵照甲方的进度计划,充分组织机具、人员进场施工,进场的机具必须申报甲方并登记造册,以便退场时方便放行,如不申报,责任及损失由乙方自行负责。
4、对质量缺陷和自身原因损坏的成品必须当日整改完成,并承担所造成的一切返工整改费用,需特别注意单重管旋喷桩质量,杜绝质量问题而产生漏水现象。
5、做好临近构筑物和临时设施的保护工作,不得随意破坏、私自拆移。锚杆施工前必须按甲方交底去操作,避免钻穿孔桩。
6、做好施工场地清理及材料的保护和回收整理工作,造成材料浪费由乙方赔偿。
7、做好施工过程中的隐检、验收工作,按规范做好并提交内业资料。
8、如需乙方提供岩土资质,无条件配合,管理费另加3%.
九、质保期:一年。
十、违约责任:
1、乙方未按甲方的进度计划组织施工,按节点时间延误一天处罚金壹仟元,如提前一天奖励1000元。
2、甲方原因造成的工期延误,工期给予签证顺延。
十一、未尽事宜双方友好协商,另签补充协议。
十二、本合同一式六份,甲方持肆份,乙方持贰份,具同等法律效力,工程款支付清后自行终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
姓名:
联系电话:
身份证号:
施工方(以下简称乙方):
姓名:
联系电话:
身份证号(复印件附后):
甲方在拥有一套新住宅,决定进行装修。乙方在长沙市从事家庭装修施工工作多年,有能力承接甲方住宅装修施工任务。在此前提下,甲乙双方本着友好合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下合同,共同遵守。
1、泥工基本完成,支付元。
2、木工基本完成,且除油漆工以外的工程全部完工后,支付元。
3、油漆工基本完成,支付元。
4、工程竣工验收后,工程交付给甲方,支付元。
5、入住三个月后,支付余款元。
6、增加的工程量,经双方商定后,在工程竣工验收后一并支付。
一、设计
1、甲方须向乙方提供装修设计图纸一套,并负责进行设计交底工作。
2、乙方须按图纸进行施工,可依据实际情况调整尺寸或位置,但须事先经过甲方同意。
3、水电施工图,由甲乙双方在现场确定位置后,由乙方画草图,交甲方认可后施工。
4、有关部位未作设计的,甲方向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可后施工。
二、甲方工作:
1、甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供 3施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
2、做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。 。
三、乙方工作:
1、乙方(即在装修期间承担施工队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。
2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。
3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。乙方应按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。
4、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现4场必须保持2人以上的施工人员。
6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
7、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
8、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
四、关于材料供应的约定
1、全部材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。
2、甲方采购的材料送到现场时,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
3、为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前4天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方应在4天内及时采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(正负不超过5—10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输5退回供应商。购买的材料按乙方要求放置在工地处,由乙方负责保管。
4、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
5、乙方有义务对甲方提供的材料以及施工现场半成品、成品进行妥善保管,如发生损坏、丢失等问题,由乙方负责赔偿。乙方有义务将装修过程中产生的垃圾及时收集,日清日结并运送堆放在物业部门指定的场所。
五、关于工程质量及验收的约定
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如煤气管道迁移、电器安装等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
7、工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。
8、工程保修期三年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。从竣工验收确认之日起计算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
9、乙方在施工中应加强对已完工的成品保护,特别是对玻璃制品、陶瓷、洁具、木门等。如因乙方保护不当引起的损坏,应由乙方负责修补,恢复原状。如确实无法恢复,必须原价赔偿或从工程款扣除。
10、在进行瓷砖石材铺贴、厨柜洗漱台等安装时,乙方应与甲方确认安装位置和安装方式后方可进行。如未经甲方确认而擅自安装,导致出现不符合甲方要求的情况,乙方应立即进行整改。甲方有权要求乙方进行赔偿。
11、甲方在进行水电改造工程验收时,乙方需到场共同验收,并在工程验收单上签字,一旦签字即视为认可甲方的水电改造合格,完好无损。如后期施工过程中造成损坏则由乙方负全部责任,并承担相应整改费用。
六、违约责任
1、因甲方因素拖延,工期顺延,并按每人每天80元标准工资赔偿乙方误工损失,不可抗力因素除外。
2、因乙方因素拖延工期,甲方以乙方施工期间平均出勤人数为依据,按每人每天80元标准扣除乙方包工费,不可抗力因素除外。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
4、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
5、工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。关键节点验收为:a、砌墙抹灰完毕;b、防水工程结束;c、瓷砖铺贴完毕;d、地面找平;e、木制家具做完;f、油漆涂料完工。
七、纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本合同约定向:长沙市仲裁委员会申请仲裁;或向长沙市(区)人民法院提起诉讼。
八、合同的变更和解除
1、协合同双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同,解除本合同。
3、如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止合同,而无需获得乙方的认可。
九、附则
1、工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管。
2、本合同签订后,乙方不得将工程转包给他人。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、本合同一经签订,即清包工承包形式成立,乙方不得随意增加清包工费。如果甲方对图纸有大的变更且工程总量增加5%以上的,则甲乙双方协商确定增加清包工费。
十、本合同条款自甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》结合本工程实际情况,甲方将 主体 施工承包给乙方,为了确保工程优质、高速完成,保证双方的利益,经双方协商,特签订本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中的各项条款。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 分包方式:主体劳务总分包
1、 主体从基础垫层开始至主体工程完工。含:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、外脚手架工程(含所有安全防护)、砌体工程,包括所有材料进出场卸车及使用堆放整理。木方、木板均拔钉后按长短分别堆放整齐。钢管、扣件分别按长短堆放整齐。生活区、施工场地硬化,包括基础回填、地沟盖板、预制安装及垫层以上所有零工。屋面防水层以下工程。(不含:钢筋机械连接、室外土方回填墙外工程、外墙防水找平。)以上所有工序均由乙方完成,吊篮由甲方提供,吊篮司机由乙方负责。
2、 乙方承包的材料和施工辅材有:扎丝、铁丝、圆钉、胶带、焊条焊剂、安全帽、安全带等。
3、 承包机具:切割机、木工机械、水平运输工具等乙方施工所需的小型工具。
4、 乙方负责自配机械二级配电箱以下电源设施及材料。
五、 劳务承包工期:按建设单位的建筑施工合同工期为准,按时或提前交工。对于设计变更、法定节假日、停水、停电或因甲方原因造成的影响,工期必须顺延。单栋基础及地下室25天,主体8天一层。
六、 承包单价(不含税)
1、主体劳务承包价格:按按系数计算建筑面积。楼顶按系数计算建筑面积。
2、对于设计变更增加的建筑面积按实际增加面积结算,对于每次施工在前变更在后的设计变更,导致乙方返工的由甲方承担,因乙方原因造成的返工由乙方承担。
七、 付款方式:
1、 本合同内工程结构二层封顶后,3日内甲方按乙方以完工程量给予支付30%进度款(即:合同总价款172元×已完建筑面积×30%),结构主体封顶后10日内支付合同价款的85%;装饰抹灰结束后支付合价款项12%,剩余3%保修金待主体交工验收后付清。
2、 甲方安排乙方非承包范围内的施工项目,由甲方予以签证,计时工按技工 150 元/工日,普工 100 元/工日计算。
八、 甲方义务:
1、 甲方供应材料主要包括:木板、方木、钢管、扣件、丝顶、拉杆等。
2、根据施工图纸和相关施工文件向乙方进行施工技术、质量、安全、施工进度、文明施工验收标准的交底工作。施工中质量、安全、施工规范化管理等方面的监督和管理工作。
3、 提供施工图纸及相关技术资料。 甲方提供合理该工程施工办公及住宿与乙方生活所有的水电,并提供施工蓄水水箱,其费用由甲方负责。
4、 甲方提供二级配电箱以内的配电箱及以上设施,给水到位。 所有现场施工道路硬化和文明施工排水及住房临建设施均由甲方完成。乙方自行搭建库房及施工现场蓄水水池。
5、 在不违反合同的前提下,甲方制定的各项管理制度,乙方必须积极遵守执行;甲方下达的质量、工程进度、安全、技术、材料节约、文明施工等指标和任务,乙方必须全面执行和保质、保量按时完成。若因乙方原因逾期不能完成施工计划和符合各项指标,甲方有权对乙方予以经济罚款。
九、 安全责任:
1、 乙方施工人员进入现场必须自配且戴好安全帽,安全帽内各种附件齐全有效,配戴正确,严禁赤膊、光脚、穿高跟鞋、拖鞋、短裤,对于高空临边作业者,必须系好安全带;特殊工作操作人员应按要求持上岗证方可作业;室外高处作业操作者应首先检查脚手架是否符合安全规范要求,如发现不安全因素,乙方应及时向甲方管理人员提出,并采取有效措施消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。否则,甲方人员有权停止,乙方施工。
2、 乙方家属、小孩和其它闲杂人员严格以任何理由进入施工现场,进入施工现场的施工人员,乙方必须提前四个小时将名单搬给甲方,并到甲方领取上岗证,进入现场,必须佩戴上岗证。
3、 乙方搭设的外架必须按照甲方的搭设方案,在甲方未验收前,不许擅自使用;乙方并负责施工现场“四口、五临边”的防护工作,负责搭设安全通道、安全防护棚、隔离围栏等。
4、 施工现场(包括生活区)严禁打架斗殴、赌博、聚集闹事、酗酒、楼内大便等不文明行为出现,对违反者视情节轻重,处以200-500元罚款,并对乙方处以500-1000元罚款。
5、 若发生安全事故,乙方必须采取措施,保护好现场和迅速组织
十、 乙方义务:
1、 乙方进场后7日内向甲方提供现场管理机构人员及现场人员花名册和有关证件,进场工人身份证复印件。
2、 乙方确保进场人员的政治素质、身体素质和技术水平,职工年龄不得小于18周岁,不得超过55周岁,进场人员不得有体残或脑残。
3、 乙方人员必须按图纸、施工方案、施工规范操作规程和验收标准进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排,按时参加甲方的例会。
4、 家属和小孩及非施工人员不能进入现场,不得使用童工和年龄偏大的人员及有精神类疾病的人员工作。
5、乙方负责现场堆放管理,保证道路通畅,材料堆放整齐,必须确保文明施工现场。
6、 乙方负责甲方材料的保管和使用,对甲方提供的混凝土及砂浆搅拌机械用后及时清理干净。钢筋机械做好定期保养和维修,否则将接受甲方经济处罚。
7、 认真做到工完场清,各分项工程每班次必须清理干净,做不到工完场清每次罚款200元。
十一、 承包质量要求:
1、 乙方必须严格按照施工图,国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工。遵守建设部、省建设厅、市建委和其他有关部门颁发的法律,法规和其他有关部门规定。
2、 工程质量:工程质量必须达到合同标准等级,任何一个分部分项检验的合格率达到100%,结构主体确保合格,力争优质精品工程,砼外观达到清水标准,砼外观好,刷砖一致,整齐大方,达到观摩水平。
3、 乙方在工程质量,工期,安全文明施工,配合项目管理等各方面均达到甲方要求。
4、 分部分分项验收,乙方应甲方质量要求做好自检工作,并提前通知甲方,甲方按通知时间组织验收,对达不到质量要求的分部分项,应及时整改,并承担整改,返工全部费用。对不能保证施工质量的施工班组、个人,甲方有权清退出场,乙方应积极配合,应无条件接受处罚。
5、 乙方接受甲方的各项质量管理和规定,接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方做好质量管理工作,乙方在施工前对工人进行安全、技术交底,施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查,及时纠正指出的问题。
6、 特殊工种应持证上岗,并接受甲方和上级监督部门的检查监督。持证人员更换,应征得甲方同意。
7、 严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作,否则造成的返工、材料浪费由乙方承担。
十二、 其他约定
1、 甲乙双方在施工工程中若发生甲方向乙方罚款或乙方向甲方提出索赔等问题,不超过合同范围和不违反国家法规,双方应本着实事求是、公正合理的原则办理有关处理或签证的手续。
2、 若甲方违反合同或在其他不合理的事情,乙方应及时对甲方签发工作联系单(甲方应在上面签字),甲方若及时整改,乙方可给予谅解;若甲方不能及时整改,乙方可正式向甲方提出索赔。但索赔不能超越合同的范围。同时乙方保留用正当、合法手段追回自己合法权益的权利。
3、 为保证质量,加快进度,必须保证工序的按时、顺利交接,要求甲方的管理人员必须过程控制、跟踪检查、及时验收,同时甲方应保证工程监理人员的验收应不分昼夜的随工序跟进,不要出现“检查滞后”和“验收滞后”的现象。
4、 甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理,双方度应做到文明行为、文明用语,相互尊重。
5、 甲方应给乙方员工营造整齐、卫生的生活环境,尽可能给乙方员工提供生活上的便利;甲方有事需要乙方协助的,乙方应力能所及给予帮助。
6、 乙方应按时对工作区和生活区进行清理和管理。 乙方向甲方交20xx0元(贰万元整)施工保证金,合同签订时一次性交20xx0元(贰万元整)保证金。(保证金退还:第一次支付工程款到50%,整体竣工后付剩余的50%)。
十三、 合同说明
一旦合同认定,乙方中途提出终止合同,甲方不支付任何费用,施工过程和执行合同的过程中有可能出现有争议的问题,双方应本着公正、客观、平等、相互尊重、相互支持的原则,通过友好协商决定。
十四、 本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份,具有同等法律效力,经双方签字(盖章)后生效,工程结算付款完毕后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
发包人:__________________________ (以下简称甲方)
承运人:_________________________ (以下简称乙方)
第一条:按现场实际完成土方量结算。
第二条:每车单价:_________元/车。
第三条:付款方式为按____________车结算一次。
第四条:此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条:本合同未尽事宜,经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条:本合同发生争议,发包人、承运人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,任何一方可向人民法院起诉。
第七条:本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。
甲方(签字): 乙方(签字):
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
施工队(以下简称乙方): 联系电话:
施工名称: 。
1、单价: 元/m2。
2、施工款:元。
3、如需要增加施工量洽谈。
现金付款。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
从年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份,
甲乙双方各执一份。
甲方(签字): 乙方(签字):
日期: 日期: