工费包工协议书（实用18篇）

合同协议是双方通过协商达成的一种具有法律效力的书面文件。希望这些合同协议范文能够对你起草完美的合同协议提供一些参考和借鉴。

包工协议书

甲方：

乙方：

为对职工食堂综合管理，提高职工膳食标准，经甲、乙双方通过友好协商，本着平等互利的原则，同意将甲方的职工食堂由乙方承包，包工制作。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

一、承包内容及经营范围。

承包制作甲方职工食堂，（包工不包料），负责供应甲方职工（午、晚）。

二、餐费标准：

1.包工实施计件：根据就餐的人数计算，每人每餐按0.38-----元计算。每月依据甲方统计就餐的人数进行计算.乙方或者也可依据饭卡检查人数（就餐人员）进行结算。2.就餐的所有原料由甲方购买.甲方应保证所购的菜及原料健康,卫生,干净.

三、承包期限：

自____年____月____日起至____年____月____日止，承包期为：年。期满后双方要求续签在同等条件下，乙方有优先权。

四、场地使用及有关费用。

1、甲方免费向乙方提供目前属于甲方厨房所有的场地和用具的使用权。进场前甲方负责将基础设施破烂部分及厨房用品一次性维修保养好配齐，才交付乙方使用。上述物品经清点（按清单双方签名）后，交乙方使用，承包期满后，乙方应将上述物品交还甲方，如有遗失，损坏，乙方负责赔偿。（自然损耗除外）。

2、承包期内，甲方负责（水、电、燃料面议），其费用标准需根据本市自来水公司、供电局、燃料供应商统一标准核算。

3。卫生用品由甲方购买。乙方工作人员的吃住由甲方提供吃住，免费。（住的水电费由乙方自负。）。

六、卫生管理和环境保护。

1、承包期内，乙方应搞好辖内的环境卫生工作。饭堂内外保持卫生整洁。

2、垃圾污物应按指定地点放置，不得随便舍弃。

3、应按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作检查、监督。

4、厨房用品具严格实行一洗二过三消毒的规程。

5、不得出售任何变质或受污染的食物。

6、乙方所有工作人员上岗前必须通过劳动部门指定医院（或防疫站）的体检，并领取饮食行业健康证。签合同前原有工作人员体检费用甲方给予报销。

7、乙方在实际操作中若有违反上述规定者，所导致的后果由乙方全部承担。

七、制度的建立。

1、承包期内，乙方应健立健全各项规章制度及有关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作。制度建立主要包括：放火、防毒、防盗、卫生管理、物流采购和供应等方面。食堂全天均应有员工值班，严防类事件发生。

2、乙方应切实做好防火、防盗、饭菜食品的卫生安全工作，若发生责任事故，后果由乙方全部承担。甲方有权进行监督和检查。

3、甲方有责任负责对厨房水、电管线路的'维修保养，小故障三小时内完成处理工作，大故障不超过八小时，不可抗力的不在此限。

八、结算方式（与甲方行政或财务负责人面议）。

九、违约责任。

1、乙方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与甲方无关。并交纳押金10000元。

2、甲方保证乙方的经营环境不受内部或外来部门的干扰，一旦出现上述情况由甲方负责理顺。

3、除不可抗力事件外（如停电等），乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。如停电等意外事件的确发生，导致不能开饭，乙方需同甲方协商处理。

4、由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食，（如故意切断乙方的水电供应）而造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

5、甲、乙双方对应付对方的有关费用，补助等，应按合同规定要求按时计付，愈期未付的每天加罚1%滞纳金，逾期最多不得超过十天，超过十天视作违约，违约方应向对方赔偿一切损失。当月计件的工作餐费在次月20前给予发放。

6、甲方或乙方违反本合同或单方面无正当理由终止本合同者，应向对方赔偿一切损失。

十、仲裁。

本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上诉审理。

十一、本合同如有遗漏和未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

十二、合同自双方签订之日起生效，合同正本一式四份，双方各持两份。十。

三、附件《》与本合同一同生效。

十四、甲方同意在双方签字之日生效后，乙方需在月/日内进入甲方食堂正式承包运作，本合同的承包期限从乙方正式进入甲方食堂承包运作之日起生效，此条款与本合同一同生效。

甲方（章）：

乙方（章）：

包工协议书

甲方：_____（以下简称甲方）。

联系电话：_____。

乙方：_____（以下简称乙方）。

联系电话：_____。

甲方委托乙方安装轻钢结构厂房，经甲乙双方协商一致，签订如下协议：

一、工程地点：工程规格：

工程用料：立柱主梁次梁工程承包方式：轻钢结构：

工程人工费共计人民币：_____元。

二、甲方工作。

甲方应无偿向乙方提供水电食宿。

甲方应向乙方提供合法的建筑施工用地以及安全的施工场地，因甲方问题造成乙方发生的工伤事故，甲方应按国家法律规定承担赔偿责任。

甲方应及时提供给乙方所需施工材料，工程用款及一切可消费性材料（如：油漆、焊条、氧气、吊装及运输等）。如果提供不及时，一切误工误时全部由甲方承担。

甲方应向乙方提供图纸一份或施工方案，施工过程中，工程如有变动甲方应提前告知乙方并详细说明及纠正乙方在施工中造成的失误。

三、乙方工作。

乙方应提前向甲方提供所需材料清单。

乙方应配合甲方在施工过程中提出的变动，但不超出施工范围。

乙方在施工中必须人人上险，如造成工伤事故，由乙方按过国家法律规定自行承担。

四、付款方式。

按进度付款（因款项拨付不及时影响施工与乙方无关）。合同签订后预付；柱梁原材料进场后付；钢架组装完成后再付；彩板进场后再付；屋面板安装完成后再付。工程施工完成后付清全部费用。

五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：_____乙方：_____。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

包工协议书

包工协议书

甲方：

乙方：

为了保证工程质量、进度和安全，明确双方责任和权利，本着平等自愿的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：

一、工程名称：第七十一合同段策勒县恰哈乡改建工程。

二、施工内容：挡墙砌筑工程。

三、工程单包工价格：以实做实结的形式元/m3。

四、单包工具体事项：包浆砌石及技术质量合格，浆砌石的养护、释水。浆砌石的勾缝及脚手架，苯板及泄水孔、pc管裁剪与安装，安全责任及工人保险，生活用具，小型施工工具等以及工程及时保养，及时维修，并签订安全责任书。

五、乙方需在规定的期限里完成工作量，开工时间为20xx年3月30日，于20xx年6月15日前完成，否则甲方有权扣除路费和剩余的20%的工程款。

六、双方责任。

甲方的责任、权利和义务。

1、甲方向乙方提供有关技术资料并负责进行技术交底工作。

2、甲方派一名技术人员负责对乙方施工现场进行质量监督和管理，放线、挖脚。

3、甲方负责工程机械设备、搅拌机、发电机、装载机、帐篷，

并提供浆砌石的`主要材料，水泥、沙、石头等。

4、甲方有权对乙方工程抽验检查，并对全过程进行跟踪管理，统一指挥。对不服从甲方和项目管理，不遵守合同条款，不遵守作业程序和施工规范要求，质量不合格，甲方有权将其清除出场。

乙方的责任、权利和义务。

1、乙方必须保证工程质量，砌筑必须砂浆饱满，配比正确，外美内实，砂浆标号满足规范要求，中线、高度及几何尺寸准确无误，各项技术指标符合规范要求，对质量不符合质量标准的，甲方有权随时将其清退出场。

2、乙方必须保证所有施工人员服从甲方及该工程项目部的领导，现场技术员的指挥及监理程序，按规范施工，不得无理取闹，发生围攻技术员、监理工程师及政府执法人员事件，后果由乙方承担。

3、乙方必须保证施工安全，并作好生产、生活安全管理措施，上报安全生产方案给甲方，如在施工中发生的一切安全事故，由乙方(施工方)自己承担并解决。

4、乙方在施工过程中，一但停工，如遇正常下雨、下雪、天灾人祸及甲方提前通知停工视为正常停工，乙方不得计算停工损失费用，无故停工或人为造成停工由乙方承担责任。人不可抗拒的因素的情况下，工期顺延。如停工给甲方造成经济损失由乙方承担。

七、工程验收及结算方式：甲方根据乙方所完成的工程量经甲方上报项目部监理工程师计量确认，并由项目部认可后批拨工程款时，甲方将根据乙方所完成的工程量以实做实结的形式按工程量元/m3付给乙方，如超月验收，甲方付给乙方部分生活费用，工程完工后或收工后，甲方根据乙方所完成的工程量经项目部验收确认后由甲方将单包工的工程款一次性付给乙方。

八、甲、乙双方任何一方不遵守本协议条款视为违约，则由违约方赔偿给守约方的一切损失。

九、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。在此工程完工结清所有款项后自行失效。

甲方(签章)：乙方(签章)：

身份证号：身份证号：

年月日年月日。

包工协议书

发包方：（简称甲方）。

承包方：（简称乙方）。

经双方在本着平等互利的原则下，经双方协商就做新宅包工一事达成如下协议：

一、包工时间：从20xx年农历正月18日开始拆旧房，大约正月底开始放线动工。

二、包工方式：包工不包料，每平方米165元，计算方式为山墙外边到外边，前后天沟水边沿乘以层数，屋面算一半，楼梯间另作计算。

三、付款方式：做平正负零支付1万元，一层上板付2万，二层上板2万，三层上板支付2万，粉刷完毕支付1万元，验收后一次付清最后工程余款，如果欠钱停工不干。

四、甲方义务：施工期间甲方提供一切建筑材料，确保道路、水电畅通，不得停工等料，如有质量问题及时停工整改，完工后不得以质量问题及任何理由拒绝支付最后工程余款。

五、乙方义务：乙方在施工期间确保工程质量，工具自备，基础不向下开挖，平地面浇混凝土，房屋为空心墙，有柱圈梁上顶，前后天沟现浇，屋面不得超过1米开始留等，如果超过1米以上，高度每增加10历米屋面每平方米增加10元，装修有内外粉刷，二、三层所有墙地砖，一层只含厕所，厨房楼梯砖，其它都不在内，不含任何附属工程。如有其它双方另作协商。

六、乙方在施工期间必须加强安全意识，确保负起安全责任，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字有效。

甲方：

乙方：

见证人：

包工程协议书

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称：_________。

二、工程地点：_________。

三、工程申请审批号：_________。

1.户内燃气管道及设施安装;。

2.户外燃气干、支管及设施安装。

第二条工程实施方式工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。

第三条工程收费标准及付款方式。

一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程，地形地貌恢复等工程费用。

二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。

三、本合同总造价_________元，人民币大写：_________。

四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。

第四条甲方交款日期甲方于本合同签订后的____日内交付工程总款的60%，余款在通气前10天付清。

第五条材料及设备配置。

一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。

二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。

三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。

四、乙方供应的材料、设备，必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。

第六条甲、乙双方的责任。

一、甲方的责任。

1.甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料：甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图(1：500地形图、带____市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图(1：500或1：100)、标准层平面图(各层平面布置不同时需各层建筑平面图1：100)。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图(水、电等管线)、成片开发用户的调压计量室(站)建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。

2.合同生效之日起____日内开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，且保证施工期间的畅通。

3.合同生效之日起内负责接通施工现场总的施工电源、水源，满足施工用电、用水量的需要，并保证乙方在施工期间正常使用，提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)。

4.施工前提供住户名单及相应的门牌号。

5.保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。

6.提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料;提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。

7.在高层建筑的燃气工程验收前，应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。

8.甲方不得擅自改动，损坏燃气工程设施，不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。

9.与乙方签订供气合同。

二、乙方的责任。

1.代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。

2.除第七条的第二款规定外，在约定的工期内完成整个工程的实施。

3.负责提供齐全的竣工资料。

4.负责组织燃气工程的质量监督管理工作，质量监督管理方应对工程的质量负责。

5.负责组织工程竣工手续、碰管、通气。

6.非乙方原因遇特殊情况，工程不能实施，乙方应及时告知甲方。

7.与甲方签订供气合同。

第七条工程期限。

一、根据国家劳动定额和本工程现状需要，确定工程实施工期为_________天，从合同生效之日起计算。

二、如遇下列情况工期顺延或停工：

1.因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变，致使工程无法按期进行而影响进度的。

2.甲方不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍未能消除，导致乙方不能施工的。

3.甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。

4.甲方未按合同约定付款的。

5.甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。

6.因人力不可抗拒的因素而延误工期的。

7.政府或有关部门另有规定，不属乙方职权范围内原因而影响进度的。

一、工程设计与工程施工质量，按《____镇燃气设计规定》gb50028-93、《____市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》db88、《____镇燃气输配工程施工验收规范》g33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》c63-95执行。

二、工程交付使用之日起，保修期为________年。

第九条在燃气工程实施过程中，甲方如改变意图、减、撤消工程量时，乙方应收取已完成工程量相应的费用。

第十条违约责任。

一、甲方未能按照本合同。

第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

二、乙方未按本合同。

第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。

第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，按下列第种方式解决：

一、提交_________仲裁委员会仲裁;。

二、依法向人民法院起诉。

第十二条附则。

一、本合同壹式肆份，甲、乙双方签字盖章后，甲方壹份，乙方叁份，存档备查。

二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。

三、未尽事宜，由双方协商或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

甲方代表(签字)：_________乙方代表(签字)：_________。

甲方经办人(签字)：_________乙方经办人(签字)：_________。

地址：_________地址：_________。

电话：_________电话：_________。

开户行：_________开户行：_________。

帐号：_________帐号：_________。

________年____月____日________年____月____日。

承包工程协议书

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：(责任人)。

为加强“装修改造”工程的项目管理，甲方成。。。公司“装修改造”工程项目经理部。出任目部经理。项目部实行承包经营，作为工程承包人，负责该工程施工生产，确保按期、保质、安全完成施工任务，全面履行甲方与业方就“装修改造”工程签定的《建设工程施工合同》及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同，以明确双方责任、义务、权利。第一条承包工程概况工程名称：装修改造工程地点：工程内容：装修改造工程工期：日历天承包范围：装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。开工日期：拟定年月日竣工日期：拟定年月日工程合同造价：元工程质量标准：达到国家、省级现行建筑装修装饰工程质量检验评标定标准合格等级文明施工标准：工地现场达到省市建设有关部门及我司有关规定的达标工地要求。第二条承包方式：包工包料、独立核算、自负盈亏第三条承包期限：从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。第四条营业税、管理费等税费：1、取费标准(1)、甲方除消防工程部分造价后，按工程总造价的2%净收乙方管理费(含劳保)。(2)、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加等税费，均由甲方向业主代收代付;企业所得税、基本养老保险费、个人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外伤害保险税、交易费均由乙方承担;乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方承担;税费遇政策性调整，按实缴纳。2、甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》及施工合同补充协议等所有合同文件中涉及“质量、安全、工期”等所有条款的奖惩权责任全由乙方享有、承担。第五条财务管理：1、本合同约定该项工程所有工程款全部汇入甲方指定的银行帐户，甲方财务人员负责监督，乙方随时接受甲方的财务检查;购买材料的结算审批按甲方规定办理。2、乙方每次请款时应提供相关有效凭证，10天内或月底应提供正式发票，若发现虚假发票由乙方承担责任及查补税等经济处罚，造成甲方损失的，甲方直接从工程款中扣除相应部分的款项。3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费用或提供实物材料，否则甲方除加倍收取乙方管理费外，并作为乙方构成重大违约论处，造成甲方的所有损失均由乙方承担。4、本工程施工过程中所需财产物，只限于本工程专用，乙方不得挪作他用。第六条工程管理：1、项目施工过程中，乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量管理体系及工程管理规定实施运行。-3-2、项目若存在分包，乙方应选择有资质的企业做为分包单位，且手续齐全，并接受甲方的考核。3、乙方应按《公司农民工工资支付管理暂行办法》及时按月足额发放民工工资。若因乙方原因发生劳资纠纷，乙方应承担政府劳动及相关部门对甲方处以的所有经济处罚，同时视劳资纠纷造成的影响情况接受甲方处以的不低于10000元/人次的罚款。4、项目开工之前，乙方应按《企业内部项目开工管理的若干规定》组织实施，并在《开工报告》签署之前向甲方交纳5000元的竣工资料归档押金，待竣工资料归档齐全后不计息归还。5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将所有设备、机器运到场，若因乙方原因导致甲方损失，甲方有权对乙方进行罚款，直接从工程款中扣除。6、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同，并报项目经理部备案。

甲方：乙方：

日期：日期：

承包工程协议书

发包人：(以下简称甲方)。

为进一步挖掘企业潜力，解决当地群工纠纷，控制成本，提高效益，经甲方研究决定，对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的实际情况，就工程部分内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。

一、内部承包内容：甲方将所承接的工程项目承包给乙方。

(1)工程项目概况：

(2)甲方承包合同概况：

1、工程内容：__________2、合同工期：_____天3、合同价款：_______________4、结算方式：工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%，剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。

5、质量标准：合格(工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求)。

二、内部承包方式：

(1)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，也由乙方自行解决。

(2)本工程因乙方自主经营，发生亏损由乙方自行承担。

(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。

(2)乙方承包工程范围如有增减，建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期，建设单位书面同意延长工期除外。

四、承包管理：

(1)施工管理：

1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等，由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范，建设单位提供的设计图纸及相关资料，合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动，必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后，方可实施。

2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，搭设外防护架。

3、根据工程进度的需要，必须提前插入环境绿化工程施工时，建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地，乙方应积极配合，并配合保护好环境绿化工程的施工成品。

4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故，产生的'法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。

(二)财务管理：

1、工程款管理：

所有工程款必须进入甲方指定账户后，再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处。

签字拨付。工程款只能用于本工程所需，任何一方不得挪用，否则视为违约。

2、工程材料管理：

工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理，并每月盘点，作好登记，用报表形式交甲方备案，确保工程成本的真实性。

3、工资成本管理：

乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理，自行承担全部费用，并计入工程成本费用。

(四)安全管理：

1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，配备专职安全员现场管理，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。

作规程，确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好，能安全运行。

3、施工现场应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。

(五)文明施工管理：

乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。

(六)经营管理：

1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责，即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏，并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等法律责任。

2、如乙方没有违规和违约行为，甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违规或违约行为，甲方有权予以制止、纠正或解除本合同，并责令乙方退出施工场地，乙方无条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。

3、未经甲方书面同意，乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次，赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。

(二)工程结算经建设单位签字盖章确认后，由建设单位和甲方办理财会结算，

(四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付，因乙方没有履行自身责任不按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果，均由乙方自行承担法律责任和经济责任。

(一)质量目标：合格工程。

(二)分部分项验收必须是乙方自检合格，才能向监理单位报验，监理单位验收合格由监理单位向建设单位和质监单位报验。

(三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量必须评定为合格以上。

(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防等)工作。

(五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济责任，不论大小均由乙方自行承担。

九、工程工期：

(一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。

(二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期，建设单位书面同意延长工期除外。

十、工程移交：

(一)工程竣工验收后，建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出。

需整改的项目已整改完毕，经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。

(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后，三日内交付建设单位，不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。

十一、工程质量保修：

(一)乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，其费用由乙方承担。

(二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。

(三)质量保修责任：

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，建设单位可以指派他人维修，产生的费用在质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、质量保修完成后，由建设单位和相关单位组织验收。

(四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。

十二、违约责任：

(一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终止合同;并赔偿延误工期的损失，按合同价款的2%作为违约金缴纳给甲方，同时无条件退出施工现场。

(二)工程质量未达到合同规定的标准，乙方自行承担返修经济损失，并负责逾期工。

程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。

(三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止本合同，乙方必须无条件先退场，再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时，乙方只收取定额基价直接费，不收取其它任何费用。

十三、其它约定：

(一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。

(二)甲乙双方约定，因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有，对外所负的一切债务由乙方负责清偿。

(三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。

(五)在执行本合同过程中，双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合同的补充条款，是合同组成部分，双方签字、盖章之日起生效，具有本合同的同等法律效力。

(六)在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

(七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：身份证号码：

电话：住址：

电话：住址：

年月日年月日。

【必备】离婚的协议书模板集合九篇。

【推荐】离婚的协议书模板集合八篇。

关于劳动合同协议书模板集合九篇。

仲裁协议书模板-仲裁协议书。

清包工协议书

建设单位(以下称甲方)：

施工单位(以下称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条工程概况。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程面积：约平方米，按实际面积为准。

1.4工程内容：钢结构及维护部分的安装。

1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓)。

开工日期：年月号

竣工日期：年月号

总日历日期：实际施工个日历天

质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-要求。

合同价款：价款的计算按/平方米，约平方米，结算按实际面积为准。乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。

第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。

第3条乙方工作乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第4条检查和返工在工程竣工前5天，乙方应通知。

甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。

第5条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

(1)乙方进入工地支付生活费。

(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%。

(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;。

(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;。

(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。

第7条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第8条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。

第9条安全施工和文明施工。

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第10条不可抗力。

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第11条合同的生效和终止。

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第12条合同份数。

本合同正本一式二份，双方各执一份。

本合同副本一式四份，双方各执二份。

甲方(盖章)地址：法定代表人。

日期乙方(盖章)地址：法定代表人日期

清包工协议书

发包人(甲方)：

地址：

承包人(乙方)：

家庭住址：

乙方身份证号：

为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程。

2.工程地点：四川南充高坪区。

3.分包内容：图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。

4.工期：年月日至年月日即是日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。

5.合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币万元(大写：)，不随人工费的调整而增减。

二、分包方式及说明：

1.分包方式：包工不包料(机具设备由乙方提供)。

2.乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。

3.乙方指派为代表，负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派为工地代表，负责现场施工管理。指派负责工程质量，负责现场安全。以上人员应出具相关身份证明。

三、付款方式及说明：

为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：

四、质量要求。

本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。

五、甲方的权利和义务。

1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。

2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。

3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等)，组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收，若未验收合格应无条件整改，直至合格。

4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等，责任由甲方承担。

5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员，如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例，处以每人每次元罚款。

6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。

7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理，如不服从甲方管理，甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。

8、甲方有权对乙方承包范围做出调整，乙方必须无条件接受。

下一页更多精彩“钢结构清包工合同”

钢筋包工协议书

发包方:代表：(简称甲方)承包方:身份证号码：（简称乙方)经甲乙双方协商，甲方施工的第九二医院医技综合楼工程钢筋制作安装分项承包予乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规，明确双方的权利和义务，确保工程质量、进度和安全生产，特签订本协议，甲乙双方共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条承包方式：本工程乙方按包工方式承包。

第四条乙方承包内容:设计图纸范围内钢筋的制作、安装。

第五条开工日期：以签订本协议翌日为开工日期。

工期：1、基础钢筋应提前制作，满足施工进度要求。

2、主体钢筋：柱筋绑扎1天，梁板钢筋安装2天。

3、零星构件等的安装，甲方提前一天通知乙方，乙方必需按时进场施工。

第六条本工程质量等级要求为合格，工程质量检验依据国家现行的施工验收规范及质量检验标准。

第七条双方责任。

a、甲方责任：

1、外购钢筋运至总平布置场地指定地点。

2、柱筋电焊压力焊及套筒连接。

3、技术交底和安全交底。

b、乙方责任：

1、场地内钢筋的水平与垂直运输；柱筋由乙方下料，并运至各楼层柱位分料；。

2、闪光对焊及电弧焊的电焊机、焊条、焊济等。

3、严格执行甲方现行各项管理制度，服从甲方的管理和监督。

4、严格按照该工程的施工图纸、会审记录、变更记录、技术交底等要求进行施工，保质、保量、按期完成甲方布置的施工任务。

5、按通知参加甲方组织的各类专业会议，参加由甲方组织的各项检查活动。

6、严格执行南平市现场文明条例。办理进场施工所必须的各种证件和相关手续，

并承担由此发生的费用。

7、与甲方友好合作，正确处理协作关系，不得与现场管理人员发生个人行为，且不得辱骂管理人员等，如有发生每次处罚500元至1000元。

第八条材料、机械设备供应。

1、甲方供应：钢筋。

2、乙方负责：本工程钢筋制作、安装施工应具备的劳动力、机械设备等附材。

第九条工作内容。

1、熟悉施工图纸、按图纸编制钢筋下料单、计算钢筋用量、制定钢筋进场计划；钢筋下料应合理，短钢筋应焊接使用，损耗率控制在0.2%内。

2、布置操作地点、将机具、料具、工具、用具等整齐堆放到指定地点，做到工完场地清。

3、钢筋制作（平直、切断、弯曲）。

4、钢筋绑扎包括清理模板内的杂物、烧断铁丝、按设计要求将钢筋安装成型、安放保护层垫块、搭设和拆除简易脚手架等。钢筋绑扎还包括砼浇筑时的护筋工作和预埋件的制作和安放。

5、钢筋制作、绑扎包括地面、建筑物底层、楼层内的水平运输，人力、机械吊运范围内的垂直运输。

6、钢筋制作、绑扎时对成品的保护。

7、制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范要求。

第十条工程价款的结算方式和工程款支付。

结算方式：本工程钢筋制作、绑扎人工费按每吨630元包干。

付款形式：1、每月按形象进度支付80%进度款；2、主体封顶后支付不低于承包范围内已完成工程量的90%；3、竣工验收后1个月内付清全部工程款。

第十一条安全生产文明施工。

1、乙方应提高安全意识，加强安全教育和管理，严格执行国家、省、市和甲方安全生产的规定和标准，并按照施工组织设计做好安全设施的搭设和自身安全防护用品的配备，施工期间违章作业造成的安全事故其责任和费用由乙方承担。

2、乙方必须严格按建筑安装工程安全操作规程组织施工，特殊工种必须持证上岗。

3、乙方必须保证文明施工，做到工完场地清；保证使用的材料堆放整齐、机具放置合理；

第十二条工程质量。

1、甲方按分部、分项对工程质量进行检查，发现问题以口头或书面形式通知乙方整修，逾期不改时，乙方负全部责任。

2、该工程乙方承包范围内的内容必须确保达到合格标准，工程质量达不到合格标准，乙方承担的违约金为乙方承包范围内总价的百分之十。

第十三条工程进度。

乙方承包范围内的施工任务，不能按计划完成，每拖延一天，罚款500元。

第十四条其他。

1、乙方在施工现场中被处以的各种罚款，由乙方自理。

2、乙方在施工期间发生的债权债务由乙方负责。

3、如乙方不能按工程需要组织人员及场并保证工程质量和进度，甲方有权随时更换队伍，由此所造成的一切损失由乙方承担。更换队伍时，乙方所有人员应在接到通知后5日内无条件全部退场，发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。

5、乙方在施工过程中必须服从甲方的安排和调动并不得以任何理由拒绝或自行停工，如发生不服从甲方的安排和调动，甲方有权随时更换队伍并发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。

6、乙方在施工过程中如发生打架斗殴等闹事行为，按甲方公司的规定对乙方进行处理。

5、乙方使用材料时应杜绝浪费，在施工过程中因乙方原因损坏或浪费的材料，由乙方承担，结算时从人工费中扣除。

第十五条违约责任。

1、甲乙双方，应履行本协议的各项条款，任何一方违约，另一方可向对方提出，由违约方承担违约责任。

2、争议解决方式：如双方就协议发生争议，经协商不成，南平市仲裁委员会仲裁。第十六条本协议自双方签字盖章后生效。工程价款结清后失效。遇自然灾害等人力不可抗拒的原因、战争等，此协议自行失效。协议中未尽事宜，双方本着互惠互利、友好合作的精神签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效应。

第十七条本协议共3页，一式贰份，双方各持壹份。

甲方乙方。

签字：签字：

电话：电话：

清包工程协议书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际，为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程，经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具，包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担，现将分包达成协议如下：

一、工程名称：河源锁阳酒厂住宅区工程。

二、工程地点：宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。

三、承包内容：按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外)，如在承包范围内没有未完成的项目，将其扣除工程款和必要的拖延罚款。

1、劳务承担：乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式，在施工中保证质量，包文明施工，保证安全施工，包环境保护，包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括：基础开挖时人工配合清土、找平，其中砂石垫层由甲方负责，乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程，砖砌体工程，砼工程，塔吊机件的提供、拆装、拉运等，临时彩钢板房及围墙的搭拆，施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担，所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴，不包括水、暖、电、消防项目，其余全部由乙方按图施工。

2、结算依据及承包总价：

3、工程质量：

(1)乙方必须严格按照图纸及规范，规定的技术要求组织施工，随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。

(2)对本工程的质量要求达到合格标准。

(3)质量达不到标准，安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的3%。

(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认，紧密配合送检人员做好送检，试验料材、档案资料。报验工作，配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作，配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。

(5)乙方在施工过程中，如达不到合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行反工，因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。

四、工程期限。

1、工程竣工日期：年月日

2、总工程期限：月日。

五、工程的收取与支付承包价格：每平米元。

1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳万元的施工责任保证金退还分四次进行，四层主体封顶退万元，捌层封顶退万元，主体全部封顶退万元，工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。

2、付款方式：按照业主(建设单位)给施工总承包的建筑公司拨款，甲方同时也给乙方支付完成量的款项，劳务工资发放，乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。

1、基础设施、房屋建设的地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。

2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期，电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。

3、工程保证为总价3%，土建一年，其他按1、2项执行，保修期满后无质量问题一次性付清。

4、工程如需要维修，乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场，如在工程部规定的时间内不进行维修，甲方另行安排施工维修，其费用直接从保修金扣除。

七、双方责任。

(一)甲方责任。

1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。

2、提供水准点与坐标控制点。

3、派驻工地代表3人，工资由甲方按月发放，负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调，具体见明细表。

4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度，提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。

5、审批进度进度，办理现场鉴证组交经验收。

6、组织图纸会审和技术安全交低。

7、负责监督乙方施工过程中的质量，安全控制，工程资料的搜集，整编和工程验收。

8、负责与建设单位不要的联系协调。

9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。

10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求，不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理，或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行，甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系，又未告知甲方新的联系方式，也视为未相应)，则甲方有权与乙方解除协议，协议解除后甲乙双方三个月结算完成。

11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险，由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。

(二)乙方责任。

1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工，确保工程质量并按期交工。

2、报送进度计划、统计报表，接受甲方的监督、检查和现场指导。

3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。

4、乙方自行提供木板及周转材料，塔吊、搅拌机的安拆。

5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。

6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。

7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒，本工程所用的模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等，如垫块、钢丝网和网布等)。

8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场，电引到二级配电箱内，从二级配电箱外由乙方负责，但工地使用的水电费均由甲方承担。

9、工地现场，场地硬化由乙方负责施工，甲方提供材料。

10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成，钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担，乙方不得随意浪费材料，如有浪费，照价赔偿。

11、负责安全文明施工，加强安全管理措施，工完场清，并彻底杜绝工伤亡事故的发生，如有伤亡事故的发生，根据情况由乙方负全部责任。

12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单，施工期间不得随意更换项目部管理人员，如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方，并经甲方书面同意方可执行。否则，乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金元。

13、乙方必须具务充足的劳动力，在施工中能胜任相应的工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月，否则乙方在征得甲方同意的同时停工，停工所造成的损失由甲方承担)。

14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员，特种工种(电工、焊工、起重工等)，必须有国家颁发的上岗资质证，且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。

15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品，保证施工正常运行，且满足公司的有关管理要求，并承担所发生的费用。

16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求，在具备施工条件的情况下，确保工程进度，确保施工条件影响，乙方应主动调整工序减少窝工，造成的停、窝工损失由乙方负责。

17、乙方应在施工过程中，负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员，严格按照国家安全法的要求施工。

18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担，乙方应随叫随到，不论什么原因，未能按时到位的，甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。

19、因建设单位资金不到位，影响支付乙方工程款，乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款，待建设单位支付后，优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责，不能因资金问题影响施工进度，若甲方需乙方配合清欠工程款时，乙方应积极配合甲方采取必要措施。

20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理，并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的，视其情节每次处以0.2-.05万元罚款。

21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响，而被新闻媒体日光曝光，经核实情况属实，则视情节罚款0.5-5万元。

22、乙方必须全面执行《劳动合同法》，因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事，造成公司名誉受损，除按《劳动合同法》规定处罚外，每次罚款0.5-1万元。

23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决，各种施工机具必须是国家合格产品。

24、乙方不得多领及浪费材料，否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购，质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。

25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。

26、施工过程中，乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议，若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的，每次处以200-500元的罚款。

27、工程竣工决算后，必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份，否则不退还其保证金。

28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。

29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。

30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。

(三)违约责任：

2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工，乙方应无偿返工，并承担全部责任。

3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款，任何一方不得违反，若甲方违约所引起的责任及损失，由违约方承担。

4、如遇重大设计和未尽事宜，双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。

5、本合同一式三份，财务保存一份，双方自签订之日起生效，在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。

补充条款：

1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作，如工地通知处理问题，一小时不到岗位者进行处罚50-100元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定，处罚500-5000元(由施工队上报项目部，罚款扣返施工队)。

2、甲方派驻现场技术人员，不得干涉施工队正常施工，全权负责本工程的协调工作，不得“吃、拿、卡、要”施工队伍，一经发现扣除当月全部工资并公报批评，如屡教不改公司给予辞退并罚款1000-10000元。

3、甲方派驻工地人员要廉洁自律，团结协助，对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理，批评教育为主，如不能按期整改可以处以1000-10000元的处罚。

4、借用甲方设备押金，按设备总价的50%汇保证金，工程结束后无损交回后，退回设备抵押保证金。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承包工程协议书

合伙人：________（以下简称甲方）。

合伙人：________（以下简称乙方）。

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

1.甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。

2.乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。

1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的.出资为依据，按比例承担。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

退伙需经对方同意，方可实行；

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

合伙人：________。

___年___月____日。

包工程协议书

施工单位：_______公司(以下简称甲方)。

承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)。

经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总则。

根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工程造价：

厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。

四、质量标准：

乙方应确保公司梅______生活、生产基地。

2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任：

(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。

(2)配合市建公司梅______生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。

六、付款方式：

本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

七、其它：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：(签章)乙方：(签章)。

代表：代表：

承包工程协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜，达成如下一致，须各方共同遵守。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

合伙承包工程项目范围：以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准；甲、乙双方合伙承包的该工程项目，对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。

合伙期限：合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。

1．甲方出资额为，占全部出资比例的 %。

2．乙方出资额为，占全部出资比例的 %。

1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，共同承担。

2．甲方负责该工程项目部全部管理工作；

3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项；

4. 甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。

2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以起诉诸于法院。

1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

甲方 ：

年 月 日

乙方：年 月 日

清包工协议书

甲方：

乙方：

甲方将未做完二次结模板工程发包给乙方施工，为保质量按期完成工程施工任务。经双方协商一致，特制定如下协议，供双方共同遵守：

一、工程项目：满世集团综楼（a区）。

二、承包方式：包工不包料、包安全、包质量、包文明。

三、承包范围：二层、女儿墙。

二次结构模板制作、安装、拆除、元钉、铁丝、劳动工具乙方自带脚手架搭、拆，安全劳保用品；清理（按指定地点堆放）步步紧、螺杆、螺丝送到库房等。

四、合同工期：按甲方要求。

五、结算方式：

按实际完成的混凝土（展开面）长度元/m，安全保证金元/m；模板拆除后清理元/m，实际总价为元/m，女儿墙砼展开面元/m2，（比例同上）。

以上价格包含各种保险费、交通安全费，承包人必须为每位职工办理工伤保险（如发生安全事故乙方自理，甲方概不负责）。包括带班人员工资。

六、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。

七、付款结帐方式：

乙方进场一个月后，每人付生活费1000元；工程结速完成后，一个月内付总工程量80%；余20%抹结速一次付清。

八、安全生产及安全要求：

1、乙方进场必须协助甲方做好安全教育，施工操作人员持证上岗，在施工过程中，乙方必须遵守安全规章制度及安全操作规程，严禁违章作业，并随时接受配合安全管理人员的'监督检查，若乙方违章作业，甲方给予乙方每人每次100-200元的处罚。

2、乙方所有施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽，超过1.6米高架体作业时，必须系好安全带。

3、甲方在施工中做好安全防护，不得任意拆除，拆除必须得到安全管理工作人员同意。

4、生活区禁止私拉乱接，严禁使用电饭煲、热得快等，发生火灾由承包人负责。

5、乙方承包人是本工种安全负责人，必须抓好各项安全工作。九、其他补充条款：

质量达不到工程验收标准要求，不服从甲方人员的指挥，中途无故停工，发生违法行为中途停工退场，工程量按50%计算。

注：凡是涨模、门窗、洞口、尺寸标高不符，电话通知24小时内到工地；剔凿、修补。（材料、安全甲方有罚款单；乙方负责）。

承包工程协议书

甲方：______项目部（以下简称甲方）

乙方：木工组承包人（以下简称乙方）

甲方将___________工程的全部现浇结构，预制构件的模板工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理的要求，经双方商定，特订以下协议，以利双方共同执行。

一、乙方承包的工作内容：

1、按设计图纸及施工全过程的变更设计等全部模板的翻样、制作、安装、拆除，清理堆放含地下室、围护、支撑、栈桥以及预留洞、室内预埋件等工作，外墙预埋铁每块安装工资_______元计算。

2、搭设模板安装时的支模架及进料平台的铺设。

3、木模板的制作、清理、刷油、拔钉及分类按指定地点整齐堆放。

4、模板安装后的碎木等杂质清理，购买木模，方木的搬运，装卸工作，模板安装过程中的缺棱掉角及螺杆洞的修补。烟道、管笼井、（二次支模除外）预留洞口的支模及拆除。

5、因炸模，轴线偏位等的凿除及修补，并配合项目部放样弹线工作。

6、模板拆除后清理、保养，及时分类整齐堆放及现场清扫。

7、配备一切手工操作工具及木料加工机械（含配套电缆）和开关箱。

8、铅丝、铁钉、撬棍、刷油滚筒、建筑用线、螺杆止水片、螺丝、螺帽、垫片、步步紧、小太阳、山形勾、穿墙管等附属材料均由乙方自行承担。

9、施工现场、加工现场、生活设施等一切卫生清理工作，所使用机械设施的保养、整洁、完好的配套工作。

10、乙方负责螺杆制作、安装，止水片的焊接，止水条，带的安装。

11、负责后浇带需用木模隔离的部位及钢丝网安装的配套工作和不同标号砼之间楼梯墙、梁、踏步之间的钢丝网分隔。

12、负责甲方指定的需木工配合的一切零星工程量。

13、砼墙上必须清除的垫木、碎片、螺杆切除（废螺杆头归乙方）等。

14、负责清除梁、柱、墙模板内垃圾。

15、涉及本工程的一切临设及其它附属工程的木工工作，整个工程中不产生任何点工。

二、乙方工程质量、施工进度技术保证：

1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制性标准执行，每做不到一条罚200—500元，确保结构优质工程，质量确保砼拆模后几何尺寸在允许误差范围内，做到横平、竖直，砼表面光滑、平整。严禁炸模、缺角、掉棱，严禁接缝处高低不平，轴线偏位等严重质量问题发生，如发生，具体按本公司质量处罚条例执行。

2、必须把好木工翻样关、技术复核这两道关，轴线、断面尺寸、标高、垂直度等必须达到规范允许偏差范围之内，若允许偏差超过所要求的质量等级的规定，则按质量处罚条例执行。

3、每一分项完成，班组必须进行自检，各级部门检查如发现有不合格分项造成的返工损失，延误工期等根据质量处罚条例执行。

4、每一部位支模完毕，必须由项目部质安科验收书面认可后方可浇捣砼，未经验收进入下道工序，则罚款1000元。

5、乙方押质量、安全、工期保证金 元，到合同工程量完工达到主体结构优质后返还，并不计息。

6、乙方必须重视梁柱交接部位的模板安装，拆模后，梁柱交接部位必须顺畅，平整，如发现搭接明显，错位，梁跨中发生下沉等，按质量处罚条例执行，并负责修正，承担修正费用（梁跨严重下沉，返工重做，工料及人工等一切费用由木工组承担）。

7、不得用外架作为支模架，严禁铅丝打孔绑扎模板。

8、在砼浇捣期间必须有木工坚守岗位，保证不炸模，不漏浆，否则按质量处罚条件执行。

9、乙方拆除任何砼构件模板需经甲方项目部同意后方可拆除，否则所造成的损失均由乙方负责。

10、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，风雨无阻、夜以继日，密切配合施工，延误工期罚20xx元/天。

11、乙方承包负责人每月在施工现场不少于20次，缺一次罚300元。

12、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按 %结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失及罚没保证金。

三、乙方节约原材料的保证：

1、合理安排取料，充分利用短小零料和旧料。

2、提高模板的周转率，如发现现成材料不用或不利用可周转材料，而任意切割新买方木，板块等，将按公司材料、设备管理处罚条例执行，切割任何模板时，如确实需要，必须经项目经理同意、认可。

3、定型的木板，钢管等未经项目部同意不得任意变小尺寸，破坏形状，定型模板、钢管，如损坏，变形不能正常使用均按市价赔偿。

4、施工中如存在材料浪费现象，按公司材料、设备管理处罚条例执行。

5、任何模板、支模架钢管严禁从高处下掷，必须用人工传递，否则按公司材料、设备管理处罚条例执行。

四、乙方安全生产、文明施工保证：

1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生工伤事故，10000元以下由木工承包人自负，超过10000元的，超出部分由乙方承包人承担30%，甲方承担70%，按单项事故结算。

2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施（如乙方不及时配备，甲方提供，费用由乙方承担）。每个职工必须挂牌作业。

3、施工现场做好文明施工，各楼层完工一层清理一层，确保各楼层整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位未施工，但现场未清理干净，将按文明生产及保安管理处罚条例执行。

4、乙方施工人员需“四证”（计生证、外出务工证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。施工人员必须备有身份证，上交公司复印备查，并上交每人2寸照片4张，否则不得进入现场工作。

5、乙方在施工期间，必须遵守社会治安的有关条款，严禁，无事生非，打架斗殴，无关人员不得在工地住宿、用膳，和随带家属、女人，一经发现，按文明生产及保安管理处罚条例执行。

6、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借，如发现按偷窃论处，并处以10倍罚款或1000—50000元罚款，此罚金由班组长承担，重者送交派出所处理。

7、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清洁并保持整洁卫生，公司派专人负责生活区清理，其费用由各承包方按承包额相应承担，失少财物甲方概不负责。爱护公物，施工场内不准随地大小便，不得去食堂私自烧菜，不得使用电炉、热得快、煤气灶电饭煲等电器，遵守宿舍、食堂及门卫制度，自觉配合门卫及保安人员的出入检查制度，有违反行为的则按文明生产及保安管理处罚条例执行。

8、不得用模板或其它不允许的设施作为过跳和拉车填板等，一经发现，则按公司违反文明生产及保安管理处罚条例执行。

9、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工标准时，如不戴安全帽等按安全生产处罚条例执行。

10、在上级检查中，由于乙方文明施工或落手清工作达不到规定要求的，按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。

11、人货梯、由项目部指定专人操作，费用由各班组相应分摊。

12、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。

13、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。

14、女人、小孩不得在工地上住宿，项目部如果安排的宿舍不够时，必须在工地外由项目部租房解决。

五、结算方式：

1、人工费发放按地下室顶板完工、裙房结顶、主楼屋面结顶，每次发放实际工作量的 %，到主体验收木工出场后付至 %。乙方不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹，扰乱甲方的正常工作或施工进展，只允许承包人与甲方公司或项目部人员协商解决，否则按情节轻重处以1000—10000元罚款。

2、本工程的价格按实际建筑面积 元/ m2结算，如建筑面积增加，单价按合同价格不作变动，如外立面或结构变动，则合同单价不作调整，达到结构优质、标化工程的，奖励 1 元/ m2（本价格洋钉、铁丝、止水片、步步紧等材料由木工组自行解决，已含在内）。如未能达到结构优质的罚没保证金，并另行处罚 1 元/ m2。如项目部要求统一服装，乙方承担一半费用。

3、本工程承包价格包括甲方指定乙方需配合的一切木工杂工，即本工程将不产生点工，若乙方因不生产点工，而拒绝甲方需木工配合的工作，甲方将从承包款扣除0.5元/m2。

4、主体验收后壹年内付清余款，如建设方拖欠工程款，乙方应谅解，允许甲方延期付款。

5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。

未尽事宜，双方协商解决，本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效，本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行，工完帐清自行作废。

身份证号码：_____________ 身份证号码：_____________

清包工协议书

为了使工程保质保量，按期完工，达到合格工程，经(以下称甲方)与桥梁清包工负责人(以下称乙方)共同协商，特立如下协议:一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:胡集镇、施工图纸涉及两坐桥的清单项目（挖基坑土方、打转孔桩、钢筋制作安装、桥梁预制、桥梁安装、余土弃置、桥台背回填、栏杆制作安装、桥面铺装）所有工程配合清包工程。

四、合同金额：。五、工期:。

六、付款方法与时间:。

七、承包方式：包人工、施工机械机具及措施材料和辅料。（措施材料和辅料为钢筋工程、模板工程、混凝土工程所涉及各种辅料，含电焊条、扎丝、铁钉、铁丝、螺杆等。）。

八、双方职责：

乙方按图施工，合理用料。包括材料到工地后下车及发电机配电箱以下的电线电缆乙方负责解决，乙方自配一个施工员管理现场。若工程施工过程中增加工程量，按比例另行计算。甲方负责提供施工所需的包括：挖机，警示牌临时设施，乙方清包工内容包括立模、混凝土浇捣、打桩，钢筋制作，电焊，打桩原始资料等清包工内容。施工过程中，甲方自行负责资料，试验。乙方施工人员住宿由乙方自行解决。

九、质量要求:1、各道工序必须达到规范范围，严格按图纸设计要求尺寸制作(包括制作模板与修理模板的责任)，发生尺寸有误、支撑不到位或支撑脚不结实、夹具不够数量及牢固，必须立即返工加固，仔细检查，做到万无一失。清理砼时必须安排守模人员值班，发现无值班一切责任自负。如发生炸模，混凝土损失费用由乙方承担。

2、涉及乙方施工范围的工程，必须符合各项施工规范及验收标准。

十、扫尾工作的具体要求:乙方离开施工现场时，必须整理好原立模时用的材料和剩余下来的木料，堆放整齐，如乙方无人堆放整理，甲方有权派人完成，整理人员工资从乙方承包款项中扣回支付。

十一、安全职责:乙方进场施工人员进场必须经甲方安全专职员书面交底签字后施工，乙方全体职工，必须严格按建筑业该安全技术操作规程》和公司的“桥梁安全目标责任制”操作施工。安全生产由乙方派专人负责，如发生安全事故由乙方自行承担。

十二、人身保险:甲方负责对进入施工现场的每个员工落实意外保工伤保险，并承担保险费用，乙方签订本协议后一周内负责上报进入施场作业的从业人员姓名、身份确定，填写好表格。如填报正确，发生意外情况，甲方须做好乙方的积极理赔工作。

十三、到工地做工的所有人员一律服从公司的规章制度，严禁打架，工地上一律不准赌博、喝酒闹事，特别强调酒后严禁上岗作业，班组长必需天检查下属工作人员的生活生产情况，如发现上述情况之一，每人罚款500元，如发现有人盗窃将按其盗窃数额的10倍罚款。

十五、工地职工宿舍内严禁使用电炉、煤气灶及生火取暖，不得私自接电源插座。如发生触电、煤气中毒等事故，由乙方负责经济赔偿，甲方参与处理事宜。

十六、乙方使用模板前必须刷油，乙方每个项目完工后必须有专人清理模板。

十七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，分管工程项目经理一份，甲乙双方签字或盖章生效，帐目结清无效。

甲方负责人:乙方桥梁负责人:。

年月日年月日。