专业天然气安装协议书（案例16篇）

合同协议是指双方或多方在达成一定意愿并遵守一定规定条件的基础上，通过书面形式来约定、确认和保证各方权益和义务的文件。它具有法律效力和约束力，是保障交易安全和维护合同关系稳定的重要工具。请大家参考下面的合同协议范文，根据实际情况进行修改和补充。

安装协议书

经甲乙双方友好协商，就工程达成如下协议。

工程地点：_________。

施工工期：_________。

施工方式：包工包料。

施工要求：施工要严格按照图纸规范要求进行施工。

主管道基本情况：山体南侧一条主管道，山体北侧两条主管道，山上从中间一条主管道在两侧及山后分支。主管道向两侧分支应按照实际情况分出多远。管道材质规格：（世通）主管道#75，次管道#50。管道深度在地面以下0.8米—1.0米之间，管道上面需铺设一层砖或石板。

甲方：负责清理现场及验收管道。

乙方：负责挖沟、接管、回填、试压、压强达到8公斤。管道保质期为五年（人为损坏除外），由管道本身质量造成的问题均由乙方负责。

#75，#50管道平均折合为每延米33元。包括开挖、铺设、回填、试压及养护。管道暂估长度为800米，待工程施工成后，管道长度按照实际结算。

1、施工人员进入现场，施工进度50%后，甲方付乙方30%工程款。

2、施工完成后，甲方付乙方30%工程款。

3、工程验收合格后，甲方付乙方30%工程款。

4、质保期满一年后，甲方付乙方10%工程款。

甲方（签字）：_________。

乙方（签字）；_________。

日期：__________________

天然气承包协议书

八、其他约定：

1、甲乙双方协议签订时乙方向甲方交纳安全保证金，材料保证金元。保证金在乙方户完成后，一个月内退还。

2、乙方应文明施工，遵纪守法，不得与他人发生争吵，不得打架斗殴，不得发生盗窃行为，更不能在施工区内随意拉接电源，若发生该类事情，每次处罚五万元，情节严重者，移送司法机关处理，同时乙方五条件退场，乙方所有施工款项不予结算，同时材料保证金概不退还。

3、甲方与乙方签订合同后，乙方必须办好保险，方能进场施工，否则甲方有权不分配施工任务。乙方必须按照双方所约定的数量完成，乙方不得以任何理由中途退出施工现场，否则将不予结算所有施工款项，同时材料保证金将作为违约金概不退还。

九、本协议一式两份，材料保证金到甲方账户后签字生效，甲乙双方各执一份，未经事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议同时具备法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

乙方：

甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：

一、甲方资料：

安装详细地址：

联系人：联系电话：

二、乙方资料：

地址：广元市昭化区元坝镇益昌大道87号。

办公电话：0839—8722722。

三、工程内容：

1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。

2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿，公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。

3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。

四、价格、付款方式。

1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取)，收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。

五、设计、施工、安装、调试：

1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。

2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;。

3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。

六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新。

3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。

4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。

5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字(盖章)后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

安装协议书

（甲方）经营出售的_______品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：

一、 乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具 有熟练安装和维修制冷空调器的能力，有相应的工具装备。

二、 乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整 齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。

三、 乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。

四、 空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调 换，如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用，乙方应在24小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。

五、 乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题， 乙方自己承担责任。

六、 甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。

未尽事宜：

甲方：河南海仙子科贸有限公司（盖章）

乙方：（盖章） 代表签字：

代表签字:

日期：20xx年x月xx日

天然气安装合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。

3、工程地点：

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）

2、工程费用给付方式甲方在本合同签订后 日内付乙方总工程款的百分之 即: 元（大写: ），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

1、甲方的责任和义务

（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；

（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；

（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；

（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；

（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的.安全事故由甲方自负。

（二）乙方的责任和义务

（1）、严格按照安全操作规程施工；

（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；

（3）、对本单位的人员及财产安全负责;

（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。

2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。

3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

代表：

代表：

开户行:

账号:

电话：

电话：

年 月 日

安装协议书

本着互相信任的原则，就甲乙双方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况。

第二条材料供应的约定。

1.甲方提供的材料。

乙方必须至少提前向甲方提出工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合标准、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定。

本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》__________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字(盖章):________________。

乙方签字(盖章):________________。

_____年_____月_____日。

天然气承包协议书

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》相关法律，法规及终身负责制遵循公平自愿的原则，依据甲方与湖北江汉良机石化集团南阳天然气利用工程项目部，所签订天然气工程安装施工合同，经双方共同商定，订立协议条款，以至共同遵守。

一、工程名称：天然气利用入户安装。

二、工程地址：河南南阳境内。

三、施工内容：根据施工图纸和甲方要求施工，外立管，入户，表箱，挂表，油漆，管道吹扫，试压，材料装运等所有图纸及规范内容。

四、施工安全：乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业规范施工，滑板绳和安全绳拴挂牢固并专人检查看守。施工人员要严格按照操作规范操作，因违规操作发生安全事故由乙方承担所有法律责任和经济责任，登高人员带登高证，电焊工带特种焊工证，持证上岗，工伤意外险由乙方购买，满一年时双方各承担50%，如乙方在安全，进度，质量全部符合监理要求，保险费由甲方承担。

五、甲方责任：甲方负责施工材料申报，工程报验，材料发放工作协助乙方做好技术交底工作，根据乙方上报工程量做好报验结算工作。

六、乙方责任：负责按照工程施工内容进行施工，施工所需的一切生产工具，辅材及生产工具消耗品乙方自行承担，辅材(油漆，生料带)，工程材料领取费级材料装运费由甲乙双方各承担一半，发生浪费与丢失时，责任由乙方承担，严格按照有关规范要求施工，提供专业岗位操作证，施工中所有辅助耗材及水电费用，生活费用，住房，交通费用由乙方承担。

七、工程量及结算：根据双方商定分配给乙方户，预定户，每户施工费元。结算方式：按照甲方与乙方的结算方式，每个小区施工任务完成后，根据甲方承包合同的结算方式给乙方结算85%，三个月内验收合格结算15%。

安装协议书

甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：

1．甲方决定在_________安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。

2．安装的测试的设备型号为：_________，设备销售价格为：_________元／台。

3．测试使用时间为：_________天。

4．甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。（测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用）。

5．测试期间，甲方先预付_________元的话费（测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补）。

6．测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。（扣除安装调试费_________元整）。

7．乙方voip宽带网络电话产品，实行_________年保换（人为故障，外观损坏除外），_________年有限保修的原则。

8．设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护（限_________地区）。

安装协议书

1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台qtz型塔吊，时间______年____月___日至______年___月____日完成。

2、安装地点：灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

3、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。

4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案，资质证书，技术交底等相关资料。

5、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。

6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。

7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。

8、塔吊安装或(拆卸)完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。

双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

补充协议：__________________________。

甲方代表：_____________乙方代表：_____________。

日期：_____年___月___日日期：_____年____月____日

天然气民事纠纷协议书

原告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。被告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。诉讼请求：

1、要求被告人_归还向原告_三次所借的人民币_____xx元整（__xx元）。

2、要求被告人_支付原告_约定的借款利息。

3、要求被告人_承担本次诉讼形成的所有诉讼费用。风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。事实与理由：被告人_于__xx年_xx月_xx日，以急需付购房款为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金配货为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金付会为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。因被告人_丈夫_与原告_既是老亲、又是多年的朋友，所以原告_对于被告人_借款行为和信誉深信不疑。三次累计借款给被告人_xx人民币_____xx元整（__xx元）。原告_与被告人_在借款时口头约定，当原告_急需要钱的时候，提前十五天告知被告人_，被告人_将按时归还所借的钱款。原告_因经营资金紧张及归还他人借款的需要，于__xx年_xx月_xx日向被告人_提出归还所借的人民币_____xx元整（__xx元），并支付相应的利息。原告_与被告人_双方约定__xx年_xx月_xx日归还。到期后，原告_多次要求被告人_按时归还借款。被告人_均以过几天就还甚至说没钱为由，不予归还。严重违背了诚实守信的为人原则。原告_为维护自己的合法权益，请求法院支持为盼！证据和证据来源：

1、被告人_亲笔所写的借条三张。此致：__人民法院附：

1、本诉状副本一份。

2、还款告知书三份。

3、借条复印件三份原告：__xx年_xx月_xx日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

安装协议书

一、工程名称：_________。

二、合作事项：

1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础（复印一份交吕老板存档）。

2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准，提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。

3、现有双方本着原合同精神执行不变。

4、在后从事新小区安装，双方再次协商利益分配比例。

5、合作期间双方本着以诚相处，不玩弄任何手法背叛另一方，结算必须双方到场进行办理结算手续，单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。

6、涉及到原工程的预算书，劳务合同复制一份交现施工一方。

7、工程结算方式按原老合同执行。

8、施工中所有费用及附件都由乙方自理，安全事项由乙方负责，甲方协助处理相关事项。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效率。

_________年_________月_________日。

安装协议书

如果您安装、复制或以其它方式使用了本软件产品，则视为您已同意下列条款，并已和乌鲁木齐市添家缘房地产经纪有限公司（以下简称“添家缘公司”）签定了本《软件许可协议》（以下简称“协议”）。如您不同意本协议中的条款，请不要安装软件。

如果您通过合法渠道从添家缘公司取得本软件的任何拷贝，则您拥有如下权利：

1：使用权您有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件，再现本软件具有的全部功能。

2：备份出于存档的目的，您有权复制一份本软件作为备份件保存，但复制备份件不得违反第三条第1款和第2款的有关规定。

3：技术支持您有权获得添家缘公司的全面的技术支持。对于本软件在安装使用过程中产生的任何疑问、问题，您均有权向添家缘公司提出并要求添家缘公司给予解答或解决。

4：版本升级根据实际需要，您有权获得本软件的各个升级版本的使用权。但如果添家缘公司另有要求，您须支付适当的版本升级费用。

5：一般限制您对本软件的使用权仅限于再现本软件本身具有的功能，您无权擅自修改本软件，也无权对本软件迚行反向工程、反编译或反汇编，也无权在本软件的基础上迚行二次开収，衍生新的软件。如果出于适用性或其它原因需要修改本软件，应书面向添家缘公司提出，由添家缘公司迚行修改。

6：备份除非为您自己的正常使用或备份存档的目的，您也无权擅自复制本软件的全部或任何部分内容。

7：使用对本软件的使用权范围仅限于您单位本身。未经添家缘公司书面允许，您无权以转让、许可、出租、租赁、出借、赠与或其它任何方式向任何第三方提供本软件或其复制件或其中任何部分，无论这种提供是否出于商业目的。

8：其他您有义务采取有效措施，约束您的职员或员工遵守上述3.1、3.2款的有关约定。

生。

10：知识产权和保密本软件的版权和可能涉及的添家缘公司的商标权、专利权、专有技术和其他权利，其所有权归添家缘公司。您对其中出现的权利标识应妥善保留，不能擅自迚行删剪或修改。您拥有授权范围内的使用权，但没有转让或许可他人使用的权利。对于涉及添家缘公司技术秘密的内容，您还负有保密的义务。

11：其它本软件许可协议的未尽事宜，由双方其它协议或另行协商约定。

本软件许可协议适用中华人民共和国有关法律。以上资料只用于建立我们的客户服务系统，以使我们能够更好的为您提供技术支持和售后服务。

2、软件安装协议书

协议编号：___________________

甲方：__________________________

乙方：__________________________

依据甲方的需求，并本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方的医院管理信息系统（以下简称_______系统）的应用软件工程签订本协议。

第一条适用法律

1．1本合同适用法律为：《中华人民共和国技术合同法》、《中华人民共和国着作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》及《中华人民共和国经济合同法》等有关国家法律法规。

1．2上述文件时间有不一致时，以日期在后的文件为准。

第二条合同范围

2．1乙方负责完成甲方的_______软件系统。涵盖的范围_______系统软件安装、调试和对整个_______系统的技术支持、服务与培训等工作。

2．2产品内容（价格见附页）

第三条责任和义务

3．1双方共同责任

严格根据本协议实施本项目的内容，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

3．2甲方的责任和义务

3．2．1按本合同的付款条款支付所需款项。

3．2．2负责项目中的领导、组织和协调工作。

3．2．3提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据，协助乙方做好_______系统的实施工作，并且甲方运行用友医院管理信息系统的设备环境，应满足软件对运行环境的基本要求。

3．2．4试运行结束后______天内，组织人员和乙方人员一起组成验收小组，并安排场地和设备，进行_______软件试运行的验收工作。

3．2．5

a．甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。

b．甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。

c．甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常，并在现场服务请求单上签字确认。

3．3乙方的责任和义务

3．3．1按照本合同所规定的时间完成甲方相关人员的培训和_______系统软件安装、调试及数据初始化，并与甲方一起组成验收小组进行验收。

3．3．2对甲方_______进行一年内免费的软件升级、服务、培训、技术支持。

3．3．3无偿向甲方提供相应的软件使用文档，包括《操作手册》，并保证上述文档的清晰、完整和正确。

3．3．4乙方对甲方在使用用友软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加，以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。

第四条版权

4．1乙方拥有本_______系统软件的版权（即着作权）。

4．2甲方拥有本_______系统软件在本医院（______________医院）内部的使用权。

4．3甲方应尊重从乙方购置的应用软件的注册版权，遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁该软件，并不得以任何形式或手段解密该软件。

第五条技术指标

5．1___________信息管理软件______________。

5．2本系统基于___________结构。

5．3乙方向甲方提交的文档应齐全、正确和可读性强。

5．4应用软件的.联机帮助应清晰可读，系统错误信息应清晰明了，界面应友好，并易于操作和维护。

5．5本系统应充分考虑到今后的扩充和升级，应具有良好的开放性和可扩充性。

天然气入户安装合同

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。

一.甲方工程建设所需的沙子全部从乙方购买，乙方沙子不能满足甲方工程需要，甲方可由其他渠道购买沙子。

二.供货内容及地点：

三.供货单价：

沙：元(大写)/立方米。

四.质量要求及验收标准：

甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起则该批沙子的质量视为完全合格。经双方确认沙子质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的沙子运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在日内换送合格沙子。

五.供货期限：

从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量万立方米。

六.运输费用及费用负担：

运输费及卸车费由乙方承担。

七.工程款的支付及结算：

1、工程款按照每月完成沙子总价款的供应的百分之七十预付。工程结束个月之内支付尾款。

2、材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。

3、乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。

本合同一式份，经供需双方盖章、签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

天然气管道安装合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

一、工程范围及内容

1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。(含材料设备及油漆防腐工程)。

3、工程地点：

二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

三、工程费用及付款方式

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元(大写:)

2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即: 元(大写: )，余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

四、工程质量要求：

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

五、安全施工及双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务

(2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

(3)、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障;

(4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施;

(5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋;

(6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作;

(8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装;甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

(二)乙方的责任和义务

(1)、严格按照安全操作规程施工;

(2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项;

(3)、对本单位的人员及财产安全负责;

(4)、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作;

(5)、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

六、其他事项

1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。

2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。

3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(签章)：代表：电话：

乙方(签章)： 代 表 ：

年 月 日：

天然气民事纠纷协议书

甲方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。

乙方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。

甲、乙双方经平等协商，自愿就土地代耕，达成协议如下：

一、甲方自愿将自己家庭承包经营的______________________________麦稻田委托代耕(乙方从事农林牧鱼即可)给乙方。四至界线：东以_______________为界，西以_______________为界，南以_______________为界，北以_______________为界，面积_______________整，多少以此面积为准。承包期限为_______________年，即_______________年__________月_______________日至_______________年__________月_______________日止。

二、双方商定委托代耕费_______________年共计_______________万元整，于本协议签订时一次性由乙方付清甲方。

三、本合同期满，乙方必须保证将甲方的_______________亩田复耕。合同期间国家粮补由甲方享有，如若交农业税及三税提成由甲方负责交纳。

四、如若合同到期，乙方不能将此田复耕，乙方必须赔偿此田块分配个人每亩面积_______________公斤稻谷、_______________公斤小麦市场行情利润为标准(投入的种子、农药、化肥的费用，别无其它费用)。

五、乙方塘埂外围不得栽树。

六、本协议双方签字即生效，不得反悔，不得违约。如有一方违约，除赔偿给对方造成的实际损失外，加赔_______________万元的违约金。

甲方：_______________乙方：_______________。

__________年__________月__________日。

天然气入户安装合同

甲方：

乙方：

甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：

一、甲方资料：

安装详细地址：

联系人：联系电话：

二、乙方资料：

地址：广元市昭化区元坝镇益昌大道87号。

办公电话：0839—8722722。

三、工程内容：

1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。

2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿，公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。

3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。

四、价格、付款方式。

1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取)，收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。

五、设计、施工、安装、调试：

1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。

2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;。

3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。

六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新。

3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。

4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。

5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字(盖章)后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

安装天然气合同

合同编号：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围及内容：

四、承包方式及材料供应：

本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

五、工期：

本工程计划开工时间：年月日。

计划完工时间：年月日。

工期天。(施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。)。

六、工程验收标准及质量等级。

验收标准：应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(cjj33-20__)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(cjj63-20__)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(cjj94-20__)等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。

质量等级：合格。

七、工程造价。

依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照20__年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预(决)算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。

八、付款方式：

合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金(质保金不计息)，剩余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。

九、双方责任。

(一)、甲方责任：

1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。

2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。

3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件)，费用由乙方承担。

4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。

5、负责协调施工过程中外围关系。

6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。

7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。

(二)、乙方责任：

1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。

2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。

3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。

4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。

5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否。

则返工所造成的损失由乙方承担。

6、施工完毕竣工验收合格后14日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。

7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。

十、安全责任。

1、乙方必须做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。

十一、违约责任。

1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外(返工费用自理)，另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。

2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内(含10天)，每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内(含30天)完成，每延迟一天支付违约金200元。超过30天，除每延迟一天支付违约金200元，并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。

3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。

4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟30日内(含30日)每延迟一天支付违约金100元;超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。

十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决;协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。

十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

负责人：

现场代表：乙方代表：

年月日年月日。