招标的成败与需求方和供应商的配合、竞争力和专业素质有着密切关系。如果您对招标文件的编写和评标标准的确定有困惑,以下是一些招标文件编写和评标标准制定的建议。
甲方:
乙方:
甲乙双方自愿组成联合体,以一个投标人的身份共同参加*******(招标编号: )项目的投标。双方在平等互利的基础上,就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致,订立如下协议,共同遵守执行:
1.甲方作为联合体的牵头单位,代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
2.双方均有义务提供足够的资料,以满足招标人对投标资格的要求。
3.参加本项目的投标时,投标保证金由甲方负责提交。
4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。
5.如果本联合体中标,工程整体的项目管理工作由甲方负责,乙方将参与项目管理;甲方负责 工程,乙方负责 工程。具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。
6.甲乙双方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务,并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。待合同签订后由双方协商收益分配的有关事宜。
7.联合体的一方没有履行自己的义务时,应承担另一方由此而造成的直接损失。
8.因联合体的一方或双方没有履行自己的义务,造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的'合同无法继续履行时,直接责任方应承担相关责任。
9.如果本联合体中标,在与招标人签订合同之前,就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务,双方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。
10.联合体形成后,各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标,联合体的另一方可追究其违约行为。
11.在实施过程中,本协议未竟事宜,由双方协商解决。
12.因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
13.本协议经双方签字盖章后生效,履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能中标,则本协议自动终止。
14.本协议一式肆份,甲乙各执两份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法人代表:(签名) 法人代表:(签名)
年 月 日
有限公司 自愿组成联合体,参加 秦岭国家植物园综合楼消防设备及安装 工程投标。现就有关事宜订立协议如下:
1市消防工程有限公司为联合体成员;
2.联合体内部有关事项规定如下:
(1)联合体由牵头方负责与业主联系。
(2)投标工作由联合体牵头方负责,由双方组成的投标小组具体实施;联合体牵头方代表联合体办理投标事宜,联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任。
(4)如中标,联合体内部将遵守以下规定:
a.由联合体牵头方与业主签订合同书,联合体牵头方就中标项目向业主单位负责;
c.主要负责设备安装和工程施工方面的工作,南京市消防工程有限公司主要负责项目施工技术方面的工作 。
(5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3.本协议书自签署之日起生效,在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后后自行失效;如中标后,联合体内部另有协议的,联合体牵头方应将该协议书送交业主。
4.本协议书正本一式四份,送业主一份,投标报名时递交一份,联合体成员各一份;副本一式六份,联合体成员各执三份。
牵头方名称:南京市消防工程有限公司陕西第一分公司(盖章) 负 责 人:(签字盖章)
成员名称:南京市消防工程有限公司(盖章)
法定代表人:(签字盖章) 日 期: 年 月 日
投标联合体授权牵头方协议书
南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 , 南京市消防工程有限公司 组成联合体,参加 秦岭国家植物园综合楼消防设备及安装工程的投标活动,现授权 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 为本投标联合体牵头方,联合体牵头方负责项目的一切组织、协调工作,并授权投标代理人以联合体的名义参加本工程的投标,代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务,联合体各方均予以承认并承担法律责任。 本授权有效期至本次招标有关事务结束止。
被授权方: 南京市消防工程有限 授权方:南京市消防工程有限公司
公司陕西第一分公司
(盖章) (盖章) 电话: 电话:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
授权委托书
本授权委托书声明:我 周蓉蓉 系 南京市消防工程有限公司 的法定代表人,现授权委托 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 的 高芳军 为联合体全权代表,以 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 南京市消防工程有限公司 联合体的名义参加 中技国际招标有限公司 的 秦岭国家植物园综合楼消防设备及安装 工程的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人: 高芳军 性别: 男 年龄: 36岁
身份证号码: 61032119811115313x
单位: 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司
部门: 工程部 职务: 技术员
联合体牵头方(盖章):
负 责 人(签字盖章):
联合体成员(盖章):
法定代表人(签字盖章):
日 期: 年 月 日
除《招标投标法》外,招投标行为中合同的订立亦受到《民法典》的约束,当前业界对于招投标文件的合同效力主要存在以下两种观点:
1、从合同订立的过程来看,招标人发出招标公告为要约邀请,投标人投标为要约,招标人发出的中标通知书即视为承诺。
2、招标人发出中标通知书中一般载明双方应在一定期限内签订施工合同,且《招标投标法》第四十六条亦规定,招标人和中标人应当签订书面合同。从该角度上看,中标通知书应视为要约邀请,招投标文件成立预约合同,双方签订的施工合同成立本约合同。
当前主流观点为上述第1种观点,笔者亦表示认同。按照该观点,招标人中标通知书一经发出,则视为接受投标人投标要约中的相关内容,对投标文件作出承诺,根据《民法典》第四百八十三条,双方合同成立,此时则应以投标文件作为招投标文件不一致引发争议的依据。但是,该将招标文件作为要约邀请完全排除在生效合同之外的做法,显然有悖于招投标项目中将招标文件视为双方合同有效组成部分的一致认识,即不能以《民法典》中的要约承诺理论排除招标文件的合同效力。
《民法典》第四百七十一条规定“当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式”,该条是从《合同法》第十三条“当事人订立合同,采取要约、承诺方式”修改而来。根本变化在于不再认为订立合同只有采取要约、承诺一种方式,必须套用要约和承诺规则,也可以采取其他方式订立,而招标投标就是其他方式之一。
在原来《合同法》要约和承诺方式的语境下,多数认为招标文件属于要约邀请,虽然《合同法》第十五仅明确规定招标公告属于要约邀请。既然认为招标文件属于要约邀请,那就不是合同文件,《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2017-0201)“合同文件的优先顺序”中就没有把招标文件归入合同文件。《建设工程工程量清单计价规范》条规定:“招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准”,其理由是在工程招投标及建设工程合同签订过程中,招标文件应视为要约邀请,投标文件为要约,中标通知书为承诺。因此,在签订建设工程合同时,若招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方,应以投标文件为准。
而在《民法典》实施后,则不必一律套用要约和承诺规则,把招标文件机械划入要约邀请。实际上招标文件也不应划入邀约邀请,根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定“投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,评标委员会应当否决其投标”,要约邀请自然没有这样的法律效力。
此外,新公布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十二条规定“当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持”。
综上,招标文件载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款这些实质性内容属于合同文件,在招标文件、投标文件均作为合同组成部分的前提下,也就不能以此判定中标文件的解释效力优于招标文件。
此视角下,笔者认为,若投标人在熟读招标文件的情况下,仍然未对实质性要求和条件做出响应,存在主观过错,如是投标人故意篡改投标文件,又存在提供虚假情况及违背诚实信用原则的嫌疑,基于公平原则的考量,采用更有利于招标人的招标文件作为签订施工合同的依据更为适宜。
承租人:______・・・签订时间:__年__月__日。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):__________________________________________________________________第二条、租赁物资的用途及使用方法:______________________________________________第三条、租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第四条、租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_______________________租金的支付方式和期限:_____________________________________________________第五条、押金(保证金)。
经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_________________________________________________________________________。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的`《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。
第十条、本合同解除的条件:__________________________________________________________________________________。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
中国大学网()。
一、合同主要条款:
1、合同价:中标价即为合同价。
3、招标文件、中标单位的投标文件等,均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件作实质性修改,采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议,合同起草后,双方签字盖章生效。
二、安装、调试、验收:
1、中标方签订供货及安装合同外,应尽快确定具有相应资质的施工队伍,需经安阳市质监部门确认,持证上岗,并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸,及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的,中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查,安装施工队必须有安装上述电梯的业绩,如有资质不符,中标方应立即更换安装施工队,一切费用由中标方承担。
2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行,经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格,并领到准用证后交付使用;吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。
中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验(中标方委托,负责一切费用)。
3、本项目采用全包方式(交钥匙工程),到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的总包管理及配合费(安装总价(不含设备价)的3%)等均由中标方负责(费用应包含在投标总价中)。
4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。
5、根据合同要求安装电梯过程中,发生伤亡和安全事故由中标方负责。
三、交货与安装时间:
交货期至合同签订之日起60日;安装期货物交付之日起90日。
交货地址:中标人应按照招标人指定的地点交货。
四、技术资料:中标方应提供以下资料:
(1)电梯土建总体布置图
(2)电梯安装图
(3)电气设备及系统原理图
(4)电气设备及系统安装线路图
(5)安装调试手册
(6)说明书及操作手册
(7)维修手册
(8)制造、安装标准和技术规范
(9)安装和验收报告(每台4套)
(10)零部件清单和易损件清单
(11)产品合格证和安全生产许可证
(12)制造商的资质证明
(13)安装委托书和安装单位的资质证明
第五章 附 表
表一 投标内容一览表
投标人:(盖章)
年 月 日
表二 技术性能对照表
注:1、技术性能对照表应按照本文件第4页电梯的技术功能要求,应逐条逐项对应说明,有缺项或漏项的视为废标处理。
2、如有偏离投标人必须如实填写偏离情况。
投标人:(盖章)
年 月 日
表三 商务条款偏离表
注:1.投标人必须如实填写偏离情况,不得以“满足”代替。否则视同不满足招标设备性能要求。
投标人:(盖章)
年 月 日
表四 电梯部件及材料产地来源表
注:各投标单位须严格按照表格内容填写,否则作废标处理。
投标单位:(盖章)
年 月 日
表五 备品备件及专用工具报价表
第七部分 附件
附件一
投 标 函
致:
(投标人全称)授权 (投标人代表姓
(项目名称)招标的有关活动,并对此项目进行投标。为此:
1、我方愿按照招标文件中的条款和要求,提供货物和服务,报价为: 万元(人民币大写),交货期为 日历天,产品质量将达到 标准。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内(日历天)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。
4、我方提供招标文件投标须知中规定的全部投标文件,包括投标文件正本1份、副本3份。
5、我方按招标文件要求提供和交付本次招标项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。
6、如果我们的投标书被接受,我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同的义务。
7、我方承诺完全满足和响应-招标文件中的各项要求。
8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我方的投标保证金可被贵方没收。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
《招标合同条款及格式》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
甲方:
乙方:
为明确双方的责任与权利,经详细协商,特签订本合同,共同遵守。
1.建设项目概况:
项目名称:服务地点:
2.服务内容:
服务招标代理。
3.双方责任:
甲方责任。
办理前期的各种申报及审批手续。
按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。
甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表,迅速地解答问题。
及提供资料给乙方及投标单位。
按照合同金额及支付方式,向乙方交付酬金。
乙方责任。
代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;。
发布招标文件,主持开标及评标会议;填报相关资料,由甲方发出中标通知书;。
为甲方编制设计合同;。
为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。
4.酬金:
代理酬金:一笔算人民币伍仟元整。
5.付款方式:
乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。
6.合约有效期。
本合约有效期自20___年___月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目,在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因,需中断合约或延长合约时,乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担,如属乙方原因,则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。
7.违约责任。
倘若任何一方不按本合约履行义务,另一方可书面通知对方其违约内容,如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后,违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。倘若项目为贷款项目,因贷款协议没有执行,或国家计划项目,因故停建缓延,则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份,给予补偿。
8.其他事项。
未尽事宜,双方可根据需要,经协商另行签订补充合同或协议。
本合同执行过程中,双方有分歧意见时,尽量采取协商解决,仍不能一。
致时,可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的,请当地仲裁机关或法院解决。
本合同双方签字盖章后生效,至全部费用结清后自然失效。本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份。
(甲方):___________签约人盖章:
(乙方):___________签约人盖章:
开户银行帐号:___________。
日期:___________日期:___________
年月日年月日。
与公司自愿组成联合体,参加工程投标。
现就有关事宜订立协议如下:
1.为联合体主办人,为联合体成员;。
2.联合体内部有关事项规定如下:
(1)联合体由主办人负责与招标方联系。
(2)投标工作由联合体主办人负责,由双方组成的投标小组具体实施;联合体主办人代表联合体办理投标事宜,联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,
一、合同主要条款:
1、合同价:中标价即为合同价。
3、招标文件、中标单位的投标文件等,均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件作实质性修改,采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议,合同起草后,双方签字盖章生效。
二、安装、调试、验收:
1、中标方签订供货及安装合同外,应尽快确定具有相应资质的施工队伍,需经安阳市质监部门确认,持证上岗,并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸,及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的,中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查,安装施工队必须有安装上述电梯的业绩,如有资质不符,中标方应立即更换安装施工队,一切费用由中标方承担。
2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行,经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格,并领到准用证后交付使用;吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。
中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验(中标方委托,负责一切费用)。
3、本项目采用全包方式(交钥匙工程),到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的.总包管理及配合费(安装总价(不含设备价)的3%)等均由中标方负责(费用应包含在投标总价中)。
4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。
5、根据合同要求安装电梯过程中,发生伤亡和安全事故由中标方负责。
三、交货与安装时间:
交货期至合同签订之日起60日;安装期货物交付之日起90日。
交货地址:中标人应按照招标人指定的地点交货。
四、技术资料:中标方应提供以下资料:
(1)电梯土建总体布置图
(2)电梯安装图
(3)电气设备及系统原理图
(4)电气设备及系统安装线路图
(5)安装调试手册
(6)说明书及操作手册
(7)维修手册
(8)制造、安装标准和技术规范
(9)安装和验收报告(每台4套)
(10)零部件清单和易损件清单
(11)产品合格证和安全生产许可证
(12)制造商的资质证明
(13)安装委托书和安装单位的资质证明
第五章 附 表
表一 投标内容一览表
投标人:(盖章)
年 月 日
表二 技术性能对照表
注:1、技术性能对照表应按照本文件第4页电梯的技术功能要求,应逐条逐项对应说明,有缺项或漏项的视为废标处理。
2、如有偏离投标人必须如实填写偏离情况。
投标人:(盖章)
年 月 日
表三 商务条款偏离表
注:1.投标人必须如实填写偏离情况,不得以“满足”代替。否则视同不满足招标设备性能要求。
投标人:(盖章)
年 月 日
表四 电梯部件及材料产地来源表
注:各投标单位须严格按照表格内容填写,否则作废标处理。
投标单位:(盖章)
年 月 日
表五 备品备件及专用工具报价表
第七部分 附件
附件一
投 标 函
致:
(投标人全称)授权 (投标人代表姓
(项目名称)招标的有关活动,并对此项目进行投标。为此:
1、我方愿按照招标文件中的条款和要求,提供货物和服务,报价为: 万元(人民币大写),交货期为 日历天,产品质量将达到 标准。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内(日历天)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。
4、我方提供招标文件投标须知中规定的全部投标文件,包括投标文件正本1份、副本3份。
5、我方按招标文件要求提供和交付本次招标项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。
6、如果我们的投标书被接受,我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同的义务。
7、我方承诺完全满足和响应-招标文件中的各项要求。
8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我方的投标保证金可被贵方没收。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10、我方已详细审核全部投标文件及有关附件,确认无误。
11、一旦我方中标,我方同意按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定向招标代理机构交纳招标代理服务费,直接从投标保证金中扣除。
投标人(公章):
法定代表人(签字): 授权代表(签字): 日期: 年 月 日
名) (职务)为我方代表,参加贵方组织的
注:对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标,从而该投标被拒绝。 附件二
授权委托书
本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 。 代理人无转委托权。
1、投标人工商营业执照复印件;
2、电梯制造商对本项目投标供货电梯的授权书;
3、电梯安装资质证投标货物说明书或产品样本用有关技术资料; 4、生产厂家主要业绩表。(要求:需提供详细安装地址并与所投产品规格相符)
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
今因甲方兴建防洪抗旱工程,需要委托乙方承建,经双方协议后,根据本工程具体情况,签订合同,作为今后施工工程依据,以资共同遵守。
一、工程名称:防洪堤、灌溉水渠。
二、工程地点:故县三公里处。
三、施工范围:
我公司若能中标20__年张湾区污水分支管网工程施工,按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求,我公司承诺接受招标文件中。
合同。
协议各项条款。
一、工期:按照投标工期,有效工作日90天。
开工时间以甲方通知为准,若在规定工期时间未完工,每推迟一天罚款1000元,从我单位履约保证金中扣除。
二、质量:一次验收达到合格标准,若一次验收达不到合格标准,按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。
三、工程付款:按合同约定工程进度付款。
四、保修:按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。
特此承诺!
投标人:
甲方(全称):
乙方(全称):深圳市***有限公司。
甲方委托乙方承担设计,经双方协商一致,
签订本合同。
第一条本合同签订依据。
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第二条工程名称、范围及设计成果。
2.1工程名称:,项目设计面积约o。
2.2设计范围:方案、施工图设计。
2.3设计内容:
2.4设计阶段、成果、设计深度及交图事宜。
设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件:
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件。
第四条设计取费标准及设计费支付进度。
4.1本合同设计费为元/平方米,总设计费暂定为元人民币。
4.2双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付:
4.3付款约定。
4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。
第五条设计工期。
本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。
第六条履约承诺及解约。
6.1本合同在签定后,乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。
6.2双方不得无故任意中止或终止本合同,并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3经甲方审定的图样,说明概算及规范,非经甲方的书面同意,乙方不得改变或泄露。否则,由此造成的损失由乙方负责赔偿。
6.4甲方需在乙方完成并提交图纸后,予以审核设计图纸,在未收到甲方上阶段审图确认意见书时,乙方不得进行下一段的设计工作。
6.5因乙方设计延误逾期超10个工作日,经甲方书面催告后7个工作日内,乙方仍无法完成时,甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费,并承担甲方由此造成的经济损失。
第七条双方责任。
(一)甲方责任:
7.1.1甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜,按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审,敦促乙方按期提交设计成果,交甲方项目部执行施工,确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准,该等事项按甲方有关制度及流程办理。
7.1.2按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
7.1.3按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内,将审图书面意见,提交给乙方,以便进行下一阶段的设计工作。
7.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的办公条件。
7.1.5甲方应保护乙方的投标书,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
(二)乙方责任。
7.2.1乙方项目负责人。负责主持项目设计(包括现场技术配合)全程跟进。阶段性设计成果提交,设计图评审,按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果,配合甲方项目施工全程技术指导。
7.2.2应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。
7.2.3乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同。
书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《贵州省建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
7.2.4乙方采用的主要技术标准是国家有关的工程设计规范。
7.2.5乙方在进行设计之前应与发包方进行充分沟通,如甲方对乙方的设计成果不满意,乙方有责任进行修改,直到甲方满意为止,工期不予顺延。乙方应按本合同约定的期限完成全部补充、修改设计,如设计方逾期一天完成修改的,按合同第8.4条约定处理。
7.2.6设计合理使用年限按国家工程设计有关标准执行。
7.2.7乙方按本合同第二条的设计内容、设计进度、交图份数、交图时间的规定要求,按时向甲方交付设计资料及设计文件。
7.2.8乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计图纸评审会议并根据甲方审图要求负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方应按合同规定的时限交付设计资料及文件,负责向甲方及施工单位进行设计交底、按合同规定,做好工地技术配合服务,处理有关设计问题和参加竣工验收。
7.2.9乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
7.2.10甲方付清合同设计费之后,本合同约定的设计文件的知识产权属甲方,甲方有权以任何方式自行处分。
7.2.11乙方应本着经济合理的原则进行设计,按甲方设计委托书造价的要求进行限额设计,并按合同阶段性设计要求提交工程设计估算、概算书,以控制项目施工建设总造价成本。
第八条违约责任。
8.1在合同履行期间,甲方如无正当现由要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成的实际工作量,按阶段性实际确认的设计成果支付相应的设计费,甲方则取得相应阶段设计成果的所有权。
8.2甲方应按本合同第四条规定的计费标准和期限向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之二的违约金。
8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方。
人员错误造成工程设计漏项或质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损部分的设计费,并承担由此造成甲方一切人身及财产的损害赔偿责任。
8.4由于乙方自身原因,延误了按本合同第二条规定的设计资料内容及设计文件的交付时间,分阶段每少交一份设计资料或每延误一天,应减收该项目应收设计费总额的千分之二。
8.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还已收的设计费,如有其他损失的,仍需承担相应的赔偿责任。
第九条其他。
9.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题,应按工程实际施工工期提供全程服务。
9.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等经济技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计师配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.4本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
9.5本合同一式份,甲方份,乙方份。
9.6本合同经双方签章后生效,具有同等效力。
9.7乙方完成之作品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权归甲方,乙方并将所有设计资料刻成光盘交于甲方存档,乙方不得将其全部或其中一部分用于其它目的。但作为宣传乙方业绩或书写论文所涉及的简要技术情况除外。
9.8本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
9.9其它约定事项:
某些特殊专业(如特殊灯光设备、特殊钢结构、张拉膜结构等)由甲方委托其他单位设计或由相关专业公司设计安装时,乙方要协助相关专业合理布局及负责管线综合,并承担总体协调责任。
承包人提交竣工付款申请单的期限:按合同付款约定执行。
竣工付款申请单应包括的内容:按合同付款约定执行。
竣工结算审核。
发包人审批竣工付款申请单的期限:按合同付款约定执行。
发包人完成竣工付款的期限:按合同付款约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。
最终结清。
最终结清申请单。
承包人提交最终结清申请单的份数:四份。
承包人提交最终结算申请单的期限:按合同付款约定执行。
最终结清证书和支付。
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按合同付款约定执行。
(2)发包人完成支付的期限:按合同付款约定执行。
三、招标类别:__________________。
四、经营年限:__________________。
六、代理金递增方式:每年递增____%。
七、代理经营范围:盱眙人民广播电台商业广告及收费性节目全部由代理人经营,实行整点或半点广播广告时段,当前时段广告资源为每天____分钟。
八、中标人的权利与义务:
1、中标者在中标公示期满后____个工作日内与盱眙县广播电视台签订代理合同,并于签订合同当天向盱眙县广播电视台缴纳中标额____%作为风险保证金,代理人无违约行为代理期满后如数归还代理人(不计利息)。
2、合同期间,广告经营代理人必须依法经营电台提供的广告时段,广告内容、形式不得违背《广告法》和其它相关法律、法规,并对自己的代理经营活动承担一切法律责任。制作的广告由代理人提供文案,经盱眙人民广播电台审查后,由电台无偿制作、上传、播出。特殊情况如节假日、重大活动等停播的公告时段后补。在合同期限内必须接受盱眙县广播电视台的行政领导、业务指导和行业监管。
3、合同期间,广告经营代理人所有税收及相关费用均由代理人承担。
4、电台现有人员工资福利由盱眙县广播电视台发放,如果代理人须增加人员、设备等费用自理,代理期满后由代理人自行处理。
5、代理人每月5号前按年度应缴纳代理费的____进行缴纳。如不按时缴纳,视为代理人违约,我台从履约保证金中抵扣,并解除代理资格。
九、参与竞标人报名要求:有正规工商登记的各类广告企业或广告人。以往经营活动中有违纪违规行为的企业或人员不得报名。
十、报名须知:
1、投标申请人携带广告经营许可证副本、企业法人身份证明和企业法人授权委托书、被授权人身份证。
2、上述材料要求提供原件和复印件(一式两份装订成册,加盖公章),在规定的时间内交送报名处。逾期或不符合规定条件的申请将被拒绝。
3、竞标保证金:参与本次竞标的单位或个人须向县招投标管理中心账户缴存竞标保证金五万元,报名人报名时须提供银行出具的到账凭证(其余方式均为无效)。不缴存保证金的不具备竞标资格。中标人保证金公示期(三日)满后可转作风险保证金或承包金,未中标人的保证金待中标公示期满后2个工作日内退还(不计利息)。
4、相关费用:报名人报名时须缴纳报名费____元,入场证费____元(每证限____人入场),以上2项费用缴后不退。中标人在开具中标通知书前须向县招投标管理中心缴纳三年中标总额____%的中标管理费。
5、报名时间:即日起至20__年__月__日__:__(北京时间,下同)。
6、报名地点:__________________。
签订时间:20__年_月_日。
招标代理委托协议书。
委托方:__市体育局(以下简称甲方)。
受托方:__市__工程招标代理有限公司(以下简称乙方)。
根据《_招标投标法》、《_建筑法》、《_合同法》、《_政府采购法》,并结合__省__市有关建设法规,甲方决定委托乙方对______工程招标代理。经友好协商,甲、乙双方在平等互利的基础上,达成如下协议:
一、总则。
甲方自愿将委托乙方招标代理。委托招标范围及代理费用等均在本协议书中明确。
二、委托招标范围。
(一)招标方式:公开招标(二)招标类型:工程类(三)概况:
一组织报名、审核投标单位资质。
二编制发放资格审查及招标文件、答疑会及整理答疑资料三收投标书、组织开标、评标、定标四编写评标报告、协助甲方发中标通知书四、委托代理期限:至工程开工之日止(不能违反有关政策法规的时间要求)。
五、委托代理事项及职责。
一甲方责任。
1、甲方委派一名项目负责人,负责与乙方的联系与沟通;。
2、甲方应自觉遵守有关工程建设的法律法规及省、市有关规定,不得进行违章建设,不得指使投标人串标、围标。否则,造成的一切后果由甲方负责,乙方不承担连带责任。
6、甲方审核乙方编制的评标文件及招标工作日安排;。
8、在乙方根据评委会意见完成评标报告及选出中标侯选人后,确认中标人;。
二乙方责任。
1、乙方委派一名项目联络员,负责与甲方的联系与沟通;。
2、乙方应严格遵守国家法律法规,坚持“三公”原则,为甲方把好工程施工第一关;。
5、编制招标文件,组织现场勘察,答疑会及整理答疑资料,经甲方确认后发有关单位;。
6、依法组建评标委员会,确定评委比例模式;。
9、整理招标代理期间的各种资料,并装订成册(一式两套),甲方、乙方各一套;。
1、在协议履行期间,甲方无故要求终止合同,乙方可追究甲方赔偿违约金4000元;。
2、在协议履行期间,乙方无故要求终止合同,甲方还可追究乙方赔偿违约金4000元;。
4、因乙方造成的二次招标,由乙方承担相应的经济损失,甲方不支付二次招标发生的费用。非乙方原因,由责任方承担相应的经济损失。
八、争议的解决方式。
甲、乙双方在履行本协议中发生争议,由双方协商解决。若协商不成,以法律途径解决。
九、其它。
1、本协议自签订之日起生效,协议期满,招标代理费用结清后,本协议自动失效;。
2、协议未尽事宜,由双方当事人协商解决;3、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。
委托人:受托方:__市__工程招标代理有限公司。
委托代表人:委托代表人:
电话:
电话:_______。
签约时间:20_年_月_日。
甲方:
乙方:
目的:服务招标代理。为明确双方的责任与权利,经详细协商,特签订本合同,共同遵守。
1.建设项目概况:
项目名称:
服务地点:
2.服务内容:
服务招标代理。
3.双方责任:
甲方责任。
办理前期的各种申报及审批手续。
按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。
甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表,迅速地解答问题。
及提供资料给乙方及投标单位。
按照合同金额及支付方式,向乙方交付酬金。
乙方责任。
代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;
发布招标文件,主持开标及评标会议;
填报相关资料,由甲方发出中标通知书;
为甲方编制设计合同;
为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。
4.酬金:
代理酬金:一笔算人民币伍仟元整。
5.付款方式:
乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。
6.合约有效期。
本合约有效期自20xx年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目,在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因,需中断合约或延长合约时,乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担,如属乙方原因,则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。
7.违约责任。
倘若任何一方不按本合约履行义务,另一方可书面通知对方其违约内容,如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后,违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。
倘若项目为贷款项目,因贷款协议没有执行,或国家计划项目,因故停建缓延,则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份,给予补偿。
8.其他事项。
未尽事宜,双方可根据需要,经协商另行签订补充合同或协议。
本合同执行过程中,双方有分歧意见时,尽量采取协商解决,仍不能一。
致时,可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的,请当地仲裁机关或法院解决。
本合同双方签字盖章后生效,至全部费用结清后自然失效。
本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份。
(甲方):签约人。
盖章:(乙方):
签约人盖章:
开户银行帐号:
日期:日期:
年月日年月日。
甲、乙双方就办公用品采购事宜,经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,自愿达成如下协议,以资信守。
一、采购明细。
甲方因办公需求,向乙方采购办公用品,具体详见下表:
二、支付。
开户行:
相关增值税专用发票,乙方发货时随货一起送交甲方。
三、发货。
发货时间:甲方货款支付后日内乙方发货。送货地点:甲方指定送货地点为。运费承担:由乙方承担此次采购产生的所有运输费用。
四、质量要求。
乙方保证其提供给甲方的产品全部为正品行货,如有假货,乙方无条件为甲方退换货,承担甲方因此造成的损失,并额外支付甲方违约金元。
五、售后服务。
乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。
六、双方责任。
乙方发货前,甲方如需变更采购产品,应至少提前天通知乙方,方便乙方按照新的要求准备发货,因甲方通知延迟造成乙方额外支付费用的,该部分费用乙方可要求甲方承担。
乙方有遵照合同约定按期按量向甲方交货的义务,并保证相关产品为正品。
七、违约责任。
如甲方迟延付款,应按迟延付款金额的千分之按日支付违约金。且乙方交货期顺延。
如因乙方提供的产品数量、质量存在不足或瑕疵,则应承担因此给甲方造成的经济损失,包括但不限于实际损失、运输费、律师费等。
八、争议解决条款。
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同履行地人民法院起诉。
九、其他事项。
本协议经甲、乙双方签章后生效。
本协议生效后,如有未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
本协议适用中华人民共和国法律。
本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(买方)签章:乙方(卖方)签章:
日期:日期:
发包人违约的其他情形:/。
发包人违约的责任。
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:发包人逾期未支付的,从延期的第一天起,每延迟一天,发包人支付违约金1500元。
(3)发包人违反第款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:/。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/。
(7)其他:/。
因发包人违约解除合同。
承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
承包人违约。
承包人违约的情形。
承包人存在以下行为的,发包人有权要求解除合同,并由承包人承担由此引起的一切损失,并负责由此引起的一切法律责任,并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
1、因承包人的原因或当地群众阻工造成工期延误的,从延期的第1天起,每延迟一天,承包人支付违约金1500元。若延期超过20天,则发包人按延期天数收取承包人违约金外,有权单方面终止承包人对此块t型广告牌施工资格,发包人可另行将此块t型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工,终止前发生在此t型广告牌上的任何费用及所造成一切损失(包括但不限于发包人另行委托其他第三方施工所产生的一切费用、因追究承包人违约责任所支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等)均由承包人承担。同时承包人将自动进入发包人所设置的招投标黑名单,三年内不得参与发包人的任何招投标活动。
2、若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用,一经发现,承包人必须向发包人交纳10000元违约金,并由发包人及监理工程师对进场材料进行检验,若材料符合要求,继续使用。若不符合要求,已使用和未使用的该批材料均一律退场,退场完成经监理工程师确认后,方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的,工期不予顺延。承包人应按照第1条的约定承担违约责任。
3、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求,如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符,承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的,发包人有权解除合同,并要求承包人支付本合同的违约金,违约金为本合同金额的30﹪,承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的,每次向发包人支付10000元违约金。工序验收不合格的,每次向发包人支付5000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序(监理签发)后,于最近一次工程进度款中扣除。
4、承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定,如承包人不服从发包人及监理工程师的管理,每次向发包人支付5000元违约赔偿金,且发包人有权解除合同并要求承包人支付本合同金额的30﹪的违约金,承包人无条件退场。
5、工程竣工验收合格后28天内,承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人,否则每延迟一天支付1000元作为违约金。工程竣工验收合格后28天内,承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人,否则每延迟一天支付5000元作为违约金。
承包人违约的责任。
因承包人违约解除合同。
关于承包人违约解除合同的特别约定:按专用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行协商。
(一)任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
(二)双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。
(三)合同未经双方书面同意,不得修改;若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的,双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件,补充协议与本合同有不同规定的,按照补充协议执行,补充协议未规定的仍按本合同执行。
(四)合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行,或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行,并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。
(五)如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时,并不影响该方要求该条款仍被履行的权利;如本合同内任何条款确有被一方违反,而对方放弃对其追究时,不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反,或放弃在本合同下之任何权利。
(六)附件应为本合同不可分割之组成部分,与本合同具有同等法律效力。附件包括:
(七)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(八)本合同一式份,双方各执份,均具等法律效力。
甲方(委托方):(盖章)乙方(代理方):(盖章)。
合同签订日期:年月日合同签订地点: