随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:
乙方:
根据有关法律、法规,甲乙双方本着诚实、信用、相互合作的原则,明确责任。经双方协商,乙方把 并确保该项目不是最低标中标,且甲方有相应的利润空间。
一、中介费用:
甲方按工程造价的 %作为乙方的中介费用(雇佣金),除此之外甲方不支付任何费用。
二、中介费(付款方式)
按开发商支付给甲方工程进度款一致。每次开发商付给甲方工程进度款,甲方收到款项后一周内同比例付给乙方。
三、乙方承诺
1)、乙方应积极配合甲方完成与开发商协商事宜和合同签约,配合甲方使其及时进场施工。
2)、施工期间乙方应积极配合甲方与开发商的协调,沟通工作及有关事宜协调工作,督促开发商及时支付工程进度款。
3)、工程竣工后及时督促开发商按约定时间决算等。
4)、如开发商不遵守合同拖欠工程款,乙方及时出面调解办理。
5)、乙方同意对甲方内部的机密做好保密。
6)、如乙方不能履行承诺造成的损失由乙方承担一切费用。
四、甲方与乙方因本协议所形成的关系不能解释为聘请、代理或合作关系,乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及本协议所提到的规则,乙方同意并愿意遵守。
五、自本协议签订之日起至最后的工程款质保金到帐为止,为有效期。
六、本协议自签订之日起生效。协议一式两份具同等法律效力,甲乙 双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
第一条、 服务内容
乙方为甲方提供以下服务:提供真实有效的订约信息;充当订约介绍人和撮合人;提供法律咨询,拟定合同文本并协助、指导订立合同;代办交房过户及贷款等手续。
第二条、双方的责任和义务
1、甲方应及时缴纳相应费用,提供贷款及交房手续中所需证件,并保证证件的真实性。
2、乙方保证提供的房屋信息真实可靠,各种证件齐全,对包括微信qq记录中提供信息真实性负责,如信息虚假有误,甲方有权要求乙方补偿相应损失,若因此取消合同,包括但不限于退还中介费、评估费、工本费等相应费用,并协助处理首付款的追回。
3、乙方在收取甲方中介费及贷款手续费 ,评估费 ,工本费 后,应按合同规定及时为甲方提供相关服务,不得再以其他理由收取任何费用。
4、乙方承诺在甲方首付缴纳 的情况下,为甲方申请 银行贷款利率 优惠,如不能实现,乙方退还甲方所有费用,并负责赔偿甲方因此受到的损失。
5、乙方承诺房屋过户手续在 日前完成,逾期按每日 元对甲方进行补偿。
第三条、本协议为 合同的的附属协议,若合同中关于本协议中甲乙双方的条款与本协议有冲突,以本协议为准。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
为明确权利和义务,甲乙双方协商一致,甲方将房屋租给乙方使用。特根据《中华人民共和国合同法》和《城市房地产管理法》等规定订立合同。
一、乙方承租甲方位于宁波市江北区洪塘镇颐和名苑7幢204的房屋约___平方米。租赁房屋用途_住宿_。
二、 租赁期限_____个月,从_____年___月____日至____年___月____日。甲方______月_______日交房。
三、 租金每月_______________元人民币,缴款方式:_____个月付一次,先付后住。第二次付房租费时间必须在第一次房期结束前 15 天内付清,以后以此类推。
四、为保证合同的履行,乙方必须交付给甲方押金________元,合同期满甲方扣除有关费用后退还押金,不计息。不足部分甲方有权追偿。入住前水________度,电________度 。(附相关收据凭证)
五、室内设施物品及公用物品:床 衣柜及 洗衣机 热水器 各一个 。
六、补充:
甲方的权利和义务1、甲方应配备乙方所需要的用水、用电基础设施(特别约定除外),因乙方造成设施损害的,由乙方承担费用。2、甲方保证对出租的该房屋有处分权,按国家规定和本合同规定向乙方收取相应的水电费、有线电视费、电话费、物业管理费等。3、乙方因违反国家法律、法规,被政府执法机关行政处罚的,甲方有权终止合同,收回房屋。4、合同依法终止的,甲方有权责令乙方从合同终止日起 10 天内及时退出房屋,原租赁房屋内滞留的物品视为乙方自动放弃,由甲方处臵滞留物品。
乙方的权利和义务1、乙方必须遵纪守法。外来人员居住必须主动办理暂住户口手续。2、乙方不得损坏屋内外设施,不准擅自转租、转让、转借、改造所租房屋,不准偷电、水,不得擅自增设其他用电、用水设施,否则引起的不良后果有乙方承担。确因特殊原因需转让或改造的,必须经甲方同意。房屋内电、水费用由乙方自行承担。3、乙方不得利用所租赁房屋进行违法活动;否则,甲方有权终止合同收回房屋。4、乙方财产均由乙方自行保管。乙方在租赁期内,可以向保险公司投保人身保险、财产保险。如意外出险,可以依法直接向投保单位索赔。5、续租房屋的,乙方应在租期满前30天内与甲方协商续签合同。否则,视乙方无续租权。违约责任1、 甲方或乙方签订本合同后,如有特殊情况不再履行本合同的,必须提前30天通知对方并取得同意意见。2、 如发生违约的,违约方应该支付给对方(甲方或乙方)一个月房租额度的违约金。3 乙方擅自转租、转让、转借或改变房屋用途的,甲方有权终止合同,收回房屋。
1、本合同履行期间,如因国家有关法律、法令变化或不可抗力以及因土地征用而拆迁等因素,致使合同无法继续履行的,合同自然终止,各方互不承担责任。2、本合同如有未尽事宜,各方应本着平等自愿公平公正互谅互让的原则进行协商,作出书面补充约定。补充约定与本合同有同等效力。3、本合同发生争议,各方应协商解决,协商不成的,可以依法申请行政调解;协调或调解不成的,按下列第( 2 )种方法解决:(1)提交宁波仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
4、本合同一式2份,甲、乙、方各执一份。
甲 方(出租房屋所有人): 乙 方(承租人):
身份证件 /联系电话 身份证件 /联系电话
签 名: 签名:
身份证号码:
身份证地址:
电话:
乙方:湖北盛加因私出入境服务有限公司
地址:武汉市洪山区吴家湾邮科中路民营高科技综合楼1栋20层001室(联合国际20层西)
第一条合同目的
经甲乙双方协商,按照澳大利亚移民法规定,乙方接受甲方委托为其办理申请澳大利亚(以下称目的国)402技术移民培训签证(以下称签证)服务有关事宜达成如下合同条款。
第二条合同期限
1.合同有效期为:本合同经甲乙双方签字盖章,乙方收到甲方交付的第一期中介服务费用之日生效(以乙方出具的收款凭据时间为准),乙方办理完毕移民签证,甲方交付所有中介服务费终止。
2.甲方确认已经得到签证批复,但未获得正式签证手续,合同办理期限届满,本合同时间自动延期。
(一)甲方权利和义务
1.甲方结合项目要求和自身条件确认是否符合移民申请条件。
2.根据乙方要求及时提供一切移民需要的资料和文档,并确保申报的背景材料的真实性和完整性,对所提交的材料真实性和完整性承担全部责任,积极配合乙方申请办理移民的工作。
3.按照本合同约定将中介服务费用交存至乙方指定专用账户或乙方指定财务部。
4.甲方自行承担本国和目的国政府收取的申请费等须甲方支付的费用,具体金额以本国或目的国政府的收费为准。
(二)乙方权利和义务
1.负责对甲方的材料进行复审,并提出补充或修改意见。
2.负责对甲方进行签证培训指导。
3.负责与目的国政府有关部门联系及沟通,完成甲方移民签证申办手续。
4.协助甲方机票预订和负责接机,协助甲方了解目的国的风土人情,风俗习惯。
5.保证甲方获得目的国移民签证的合法性。
第四条合同的履行
(一)办理流程
1.面试初审
乙方对其进行面试初审,甲方通过乙方的面试初审并与乙方签订合同。
2.签订合同
甲方与乙方签订中介服务合同,并准备甲方办理移民事宜的文件档案资料。
3.递交资料
乙方收到甲方所递交的项目申请所需的全部材料后,对资料进行翻译、整理和完善,并按照目的国法律规定开始递交程序。
4.下达邀请函
根据目的国海外合作方要求,乙方递交甲方所交全部申请资料至海外合作方,海外合作方下达邀请函。
5.申请签证
乙方根据海外合作方下达的雇主邀请函,申请目的国签证。
(二)办理期限
1.甲方材料递交齐全后,办理期限初步约定为六至十二个月,因不可抗力因素可顺延。
2.以上办理期限如有变更,甲乙双方另订补充协议约定。
(三)境外安排事宜
1.乙方负责提供甲方到达目的国的职业、收入标准和其他后期的安排事宜信息。
2.甲方到达目的国的职业、收入标准和其他后期的安排事宜,由乙方在目的国的合作方负责落实。
甲方行业:;收入标准:澳币/小时;每周工作5天,每天8小时,总计不超过40小时.超出部分算加班,加班工资以日常的1.25-1.5倍计算,海外合作方提供住宿,每个月提供人民币大写叁仟元整生活补贴。
4.乙方海外合作方安排的雇主按照目的国法律法规之规定,提供每二年签订一次就业合同,非不可以抗力因素和甲方自身的原因可以续签二年,每年提供两周的带薪年休假(含在途时间)。
5.甲方的最终就业待遇以甲方与目的国合作方协商为准。
(四)办理费用:
1.费用总额:甲方预交付的中介服务费合计大写玖万捌仟元整,分三期交付。
2.该费用为预收款性质,待甲方成功办理后予以结算。
3.中介服务费包括:中介费、评估费、广告费、律师费、国际机票费和手续费等,不包括:签证申请费、个人证照费、材料公证和体检等费用。
4.乙方指定专用账户:
开户名:湖北盛加因私出入境服务有限公司
账号:420xx2245开户行:中国建设银行武汉市学苑分理处
开户名:湖北盛加因私出入境服务有限公司
账号:320xxxx3开户行:中国工商银行武汉邮科院支行
(五)交付方式:
1.第一期中介服务费:乙方收到甲方的面试费人民币大写伍佰元整后,若甲方未能通过面试,乙方收取的面试费人民币大写伍佰元整予以退还;若甲方通过面试,由于自身原因不愿意办理项目,乙方收取的面试费人民币大写伍佰元整不予退还。甲方通过面试,其前期办理材料通过审核并签订合同后三个工作日内甲方须交付中介服务费人民币大写贰万捌仟元整(含面试费人民币大写伍佰元整)。
2.第二期中介服务费:甲方获得海外合作方提供的《邀请函》后(以甲方收到邀请函时间为准),在三个工作日内向乙方交付中介服务费用人民币大写贰万元整。
3.第三期中介服务费:甲方登陆目的国后(以甲方到达目的国飞机落地时间为准),十个月内须交付乙方中介服务费人民币大写伍万元整,每月交付乙方中介服务费人民币大写伍仟元整。
第五条违约责任
1.在乙方为甲方办理签证期间,由于非乙方的原因,甲方中途解除委托退出签证申请、不提供办理签证的文件档案、在规定期限内不办理相关登陆手续或甲方委托乙方办理签证事项后,再委托第三方办理该签证事项等行为,视为甲方违约,乙方收取办理服务费用不予退还,合同即告终止。
2.由于不可抗力因素,导致甲方不能成功获得签证,乙方收到甲方书面申请后,在十四个工作日内退还甲方所交全部中介服务费用,同时归还甲方提供的有效证件。合同即告终止,甲乙双方均不负任何责任,互不提出赔偿。
3.乙方在为甲方办理签证期间,由于甲方体检不合格、提交的资料不真实等原因导致签证不成功,乙方收到甲方书面申请后,扣除甲方人民币大写叁仟元整,余款在十四个工作日内退还甲方,合同即告终止。
4.在乙方为甲方办理签证手续期间,由于甲方身故、遭受重大疾病和残疾等原因要求退出申请,乙方在收到甲方及直系亲属书面申请,以及县级以上医院的病情证明、医院缴费清单和具有鉴定资格机构的鉴定意见后,扣除甲方人民币大写叁仟元整,在十四个工作日内退还甲方所交付的中介服务费用,合同即告终止。
5.乙方在甲方准备齐全材料和八个月办理期满提供不出《雇主邀请函》,甲方在期满后要求退出申请,乙方收到甲方书面申请后,在十四个工作日内应退还甲方交付的中介服务费用,合同即告终止。
6.甲方已获得乙方的海外合作方发出的《雇主邀请函》,但未获得签证,十二个月办理期限届满后,办理期限自动顺延三个月。自动顺延期间,甲方要求退出申请,扣除甲方人民币大写壹仟元整,余款在十四个工作日内退还甲方,合同即告终止,甲乙双方均不负任何责任,互不提出赔偿;若顺延期满后,仍未获得签证,甲方要求退出,乙方在收到甲方有效的书面申请后,在十四个工作日内退还甲方所交全部中介服务费用,协议即告终止。
7.从签订合同之日起,甲方未能按时签收《雇主邀请函》或者不及时提供齐全的办理签证文件和档案不及时交付后续中介服务费用等,视为甲方违约,乙方办理时间按甲方逾期时间顺延,顺延期间甲方不得退出申请;如甲方执意提出退费申请,扣除甲方所交付的前期中介服务费用,合同即告终止。
8.若双方约定的最后办理期限届满或目的国的法律法规、政策发生变化等不可抗力因素造成甲方不能赴目的国,经甲乙双方同意延期,乙方可为甲方继续办理或转办其他项目签证,双方另行签订书面补充协议;若甲乙双方未达成延期或转办其他项目协议,乙方按照以上“退费与违约”退费。
9.甲方未按本合同约定将应交付中介服务费足额交存到乙方指定专用账户,致使本合同未正式生效或甲方履行合同不全,视为甲方违约,由此造成的损失由甲方自行负责,乙方不承担任何赔偿责任。
10.办理期限届满,乙方收到甲方有效的退款申请手续后,未按本合同约定退费,每逾期一日,乙方按未退还甲方交付的办理费用金额的千分之一支付违约金。
第六条保密条款
甲乙双方在本合同有效期和本合同解除后的一年内,双方对本合同涉及的内容和甲方的资料负有保密义务,一方因泄露造成对方损失的,对方有权追究其赔偿责任。
第七条纠纷的解决
(一)由乙方所在地人民法院管辖。
(二)由武汉仲裁委员会裁决。
第八条合同的生效
本合同经甲方双方签字盖章,乙方收到甲方交付的第一期中介服务费用之日起生效(以乙方出具的收款凭据时间为准)。
第九条其他约定
1.乙方已向甲方说明交付的所有费用项目,并明确告知甲方:不得因办理移民而辞职、借贷、变卖动产、不动产以及其他任何有价物品,如因上述行为而造成损失自行负责,不得以任何理由向乙方索赔。
2.甲方承诺:本合同书是在本人完全清醒明白的状态下完全自愿签署,本人对所有合同条款已仔细阅读并充分理解,对自己的权利和义务有充分的认识和知晓,合同是本人真实意思表示,整个合同签署过程完全公开、透明、公正,乙方绝无对本人胁迫、诱导的过程和其他不合法操作程序。
3.乙方已向甲方说明不能完全确保成功办理赴目的国和退费无息等风险。
4.本合同中不可抗力因素为:不能预见、不能避免和不能克服的客观情况(包括不限于地震、台风、水灾等自然灾害、动乱、战争和中国以及目的国政策和法律改变等)。
5.甲方承诺遵守目的国的法律法规和风俗习惯,如果由于甲方个人行为违反目的国的法律法规和风俗习惯,导致合同不能履行或者合同目的不能完全实现,则由甲方自行承担相关责任。
6.本合同涉及的外币折合成人民币以合同签订日或退费日的汇率计算。
8.本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充合同。
第十条附则
1.本合同共7页,一式三份,甲方持一份,乙方持二份,具有同等法律效力。
2.甲乙双方就本合同履行中有关条款的协商、变更等形成的传真、信函和短信等,须经双方确认,并以书面形式为准。
3.甲乙双方认可可以以电子扫描件或传真件签订本合同,电子扫描件与合同原件具有同等效力。(以下无正文)
甲方(签章):乙方:
代表签章:
签订日期:年月日
甲方:(委托方)
乙方:(受托方)
第一条乙方提供融资服务项目的名称:内蒙古准格尔至兴和运煤重载高速公路。
第二条甲方委托乙方提供融资服务的项目融资总额为:118亿元(大写:壹佰壹拾捌亿元)。
第三条咨询服务费用金额
1、如经乙方与银主协调,最终银主按其投资总额的年固定回报率12.5%收取20xx年固定回报。则甲方按总投资额(118亿)的0.5%×20xx年=6%给予乙方奖励(按银主实际到位金额计付),有关该奖励款应缴纳的税款由乙方负责缴纳,由甲方代扣代缴(优惠引资奖励税收控制在20%以内)。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。
2、如经乙方与银主协调,最终银主按其投资款的年固定回报率12%收取固定回报。则甲方按总投资额(118亿)的0.5%×20xx年=6%给予乙方奖励(按银主实际到位金额计付),有关该奖励款应缴纳的税款由甲方负责缴纳,。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。
第四条费用支付的监控
本合同第三条所述费用由乙方授权熊利民先生监控(银行帐户开户时加签)至该项融资全部相关应付费用支付完毕时止。
第五条费用支付方式
投资款项(118亿)一次性或分次性到达甲方银行帐户的三个工作日内,甲方按银主实际到位金额的0.5%×20xx年=6%以支票或其他银行转帐方式一次性支付给乙方。
第六条商业保密条款
甲乙双方约定,未经甲乙方任何一方书面同意,均不得将本协议内容向第三方泄露。否则,承担全部的经济损失和法律责任。
第七条合同的生效
本合同履行以甲方与银主的投资合作成功为准,投资合作成功,以投资款到达甲方银行帐户为准。投资合作不成功,乙方不得以任何理由向甲方收取任何费用。
第八条一般性条款
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
贷款方(以下称甲方)
姓名:
工作单位:
借款方(以下称乙方)
姓名:
工作单位:
第一条甲方将贷款人民币_________元,发放给乙方,专用于帮助乙方创业。
第二条本款为无息贷款。
第三条贷款期限
乙方对贷款使用期限为_______年,贷款期限自签订贷款合同之日起计算。贷款本金分两次发放,第一次从签订合同之日起______日内到位,第二次在签订合同之日起_______个月内到位,每次发放金额各占贷款总额的50%。签订合同_______年之日归还贷款本金。如乙方不能按照期限归还贷款本金,将由担保方即丙方负责还款。
第四条乙方保证将贷款用于经甲方批准的创业项目(专款专用),在收到贷款_________个月内,开展项目运作;乙方每季度向甲方如实提供一次贷款使用情况报告或项目进展情况报告;乙方应自觉接受甲方的监督(甲方可以委托项目所在地团委对项目进行监督、协调)乙方有按期归还贷款的义务,对项目运作经营负直接责任。
第六条丙方用其工资对乙方贷款进行担保,并对乙方的行为负连带责任。
第七条罚则
如乙方不能在规定时间内开展业务,或是向甲方提供的情况、报表及其他资料不真实,或者有违反合同有关条款行为,甲方将向乙方发出警告。在收到甲方警告后,乙方在_______个工作日内不能纠正时,甲方可要求乙方返回已发放的全部贷款,并要求乙方按商业贷款计算利息(时间自收到贷款之日开始计),并收取每天贷款总额千分之一的罚金。如乙方在发生上述情况时拒不执行合同,甲方可依据情况,有权单方面终止合同,并且将由丙方承担归还贷款本金、商业利息和罚金,若丙方拒不执行,将接受经济、法律、行政的处罚。
第八条合同生效前提条件和生效时间
合同自三方签署之日起生效。
第九条合同的变更、解除
(一)合同生效后,任何一方不得擅自变更和解除本合同。
(二)未经甲方批准,不可延长贷款期限和更改经营项目,如违反合同规定,将按照合同第七条处罚。
(三)甲、乙任何一方,如需变更本合同的条款时均应及时通知对方和丙方,并经三方协商一致,达成书面协议。
(四)甲、乙任何一方需解除合同时,应及时书面通知对方和丙方,并就合同解除后有关事宜协商一致达成书面协议。解除合同的前提条件是归还全部贷款本金。
(五)在规定贷款时间内,乙方因不可抗力发生改变经营方式、出兑或停业等情形时,乙方应归还贷款本金,若乙方不能还款,应由丙方负责还款,违约责任见第七条。
(六)在本合同有效期内,任何一方变更住所、通信地址时,应在变更后______个工作日内书面通知其他两方,否则将按恶意违约处理,按第七条罚则处理。
第十条本合同后附担保合同,与本合同具有同等法律效力,本合同与担保合同相抵触时,由甲方负责解释。
第十一条本合同未尽事宜由三方协商解决。本合同一式四份,甲、乙、丙方各一份。
甲方(盖章)_________
代理人(签字)_______
_________年____月____日
乙方(盖章)_________
代理人(签字)_______
_________年____月____日
丙方(签字)_________
_________年____月____日
工程咨询服务是市场经济第三产业中介服务系统的重要组成部分。工程中介服务合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的工程中介服务合同范文,感谢您的阅读。
委托人: (以下简称甲方)
居间人: (以下简称乙方)
第一条:委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
二、1、 项目名称:
2、 项目地址:
3、 中介服务费用的计算及支付方式由甲方出面协调参与的不论任何一方公司及个人取得该土地地块,需由甲方按 (约定标准)提中介费用给乙方。
4、 由甲方协调参与的一方与土地所有者签订土地转让合同,在支付购地款的同时甲方需支付给乙方按实际购买土地每亩壹万元整的中介费用给乙方。
5、 甲方享有要求乙方配给协调及提供相关该项目有关资料及数据,为该项目地块的获得提供必要的协助,甲方负有及时结算乙方中介服务费的义务。
6、 乙方享有要求甲方及时支付中介服务费的权利,乙方有义务协助甲方与上述单位签订土地买卖合同。
7、 本合同由甲乙双方签订后生效,本合同有效期为合同签订之日起至签订土地购买合同付完中介费用为止。
8、 任何因本合同而引起的或与本合同有关争议,双方均应有好协商解决,协商不成时,守约的一方有权提交到当地人民法院经由诉讼程序解决。
9、 本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效应。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
委托方: (下称甲方)
居间方: (下称乙方)
一、 乙方承揽及推介项目的基本情况:
经乙方承揽到的工程项目名称是:广西隆林至百色高速公路的第8合同标段,中标方为中铁十三局,原中标的合同金额为人民币2.9亿元。(按2.9亿计算管理费及居间服务费)。因材料价上涨, 补贴9900万元,调整后的合同金额约为人民币3.9亿元;本项目的详细施工内容及总金额以中标方提供的图纸、文件及甲方与中标方今后签订的施工合同为准。施工合同期为24个月。
二、甲方义务:
1.甲方应按交通厅要求提供“六证”(包括一级施工资质证)银行对帐单1200万以上或资信证明。
2. 甲方应有足够的经济和技术实力对以上项目进行实施施工,合同签约后应向交通厅保证金1300万,工人工资保险金2%;管理费5%按进度款扣付给中铁十三局,同时不得将项目再转包或中途退场。
3.甲方应确保支付乙方应得的居间服务报酬3.5%即1015万元。
三、 乙方义务:
乙方保证项目的真实性和直接引见甲方与交通厅及中铁十三局的当事领导领总领洽谈项目合同事项,协助甲方取得该项目的施工合同。
四、 居间服务费支付方法(分三次支付):
1.第一次在甲方收到拨付的进场预付款后的两天内,支付670万元给乙方(提现金或存入乙方指定的帐户)。
2.第二次在甲方收到第一次工程进度拨款时的两天内支付200万元给乙方。
3.第三次在甲方收到第二次工程进度款时的两天内支付145万给乙方。
4.居间服务费含税(按工程纳税规定交纳)。
五、 本合同有效范围和合同有效期:
1、本合同有效范围:本合同适用甲方或乙方的代表(含参与本项目的甲方全体人员),无论于何时何地以何方式(或以其它公司名义)与本项目签订的任何施工合同(或相似合同)。
2、 本合同有效期:从本合同签订之日起到甲方付清居间服务费之日止。
六、 本合同解除的条件:
1.甲方与交通厅、中铁十三局未能签订项目的任何施工合同(或相似合同)的。
3.因不可抗力致使不能实现合同目的的。
七、违约责任:
1.如甲方与该项目签订了项目施工合同(或相似合同),而甲方未能按本合同的约定向乙方付清居间服务费的属违约。每逾期一天甲方需按所欠的居间服务费金额的0.5%向乙方支付逾期违约金。
2.如甲方瞒着乙方独自或以其它公司名义与本项目签订了任何施工合同(或相似合同)的视为严重违约。甲方必须无条件按本合同条款所计算出的居间服务费总金额的20%向乙方赔付违约金。
3.甲方未按双方约定的条件和时间进入交通厅洽谈合同事宜,致使项目不能正常签订,甲方赔偿乙方的损失费壹万元人民币。
4.乙方提供的项目有失真实性或致使甲方不能与交通厅或中铁十三局当事领导人见面,造成甲方无法获取该项目的施工合同,乙方赔偿甲方损失费壹万元人民币。
八、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的依法向原告分所在地人民法院起诉。
九、其它约定事项:
1.本居间服务合同在双方签字(甲方加盖公章)后即生效。
2.本居间服务合同条款未经对方同意,不许向第三方泄露。泄露者赔偿对方经济损失和承担法律责任。
3. 如甲方与该项目能成功签订项目的施工合同(或相似合同),则该施工合同(或相似合同)的复印件作为本合同的附件。
十、本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________