随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
一、 维修工程内容及要求
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
二、工程质量保修范围和内容
3、装修工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
7、其它项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
(一) 甲方的权利与义务
2、 现场确定施工范围核实工程量。
3、 组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、 按合同约定的期限支付工程款。
5、 负责各部门的关系协调。
(二) 乙方的权利与义务
1、 提供相关的施工方案。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付
五、维修费用
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,
下列情况为违约:
1、 不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。
2、 不能在规定的期限内完成工程任务。
3、 现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。
发 包 人(公章): 承 包 人(签字):
法定代表人(签字): 身份证号码:
委托代理人(签字):
年 月 日 年 月 日
施工单位:______
根据《_合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》(gb50268—20xx)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3—90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公*和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
2、费用承包方式:
1、本合同签署后7日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外)。
2、维修工程完工验收合格之日起,
合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
1、乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。
2、施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268—20xx)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3—90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。
1、本合同工程款:______元,总价款(大写):______元(小写)______元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。
(一)权利
2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4、甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)义务
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4、协助乙方处理涉及到业主的事务
(一)权利
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定
3、要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)义务
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。
5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。
1、本合同自双方签字盖章后即生效;
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。
(一)依法向人民法院人民法院起诉;
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):______
地址:______
单位负责人:______
电话:______
______年______月______日
乙方(盖章):______
地址:______
单位负责人:______
电话:______
______年______月______日
承包人(以下简称乙方):_____
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 承包范围:公司内所有消防管道及生活用水联通
第三条 工程承包方式:包工包材
第四条 合同工期
开工日期:
竣工日期(工程经公司部门验收合格,合格证的时间):
第五条 工程造价:
付款方式:
尾数付款方式:
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌, 应承担全部责任。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。
第八条 材料采购主管道天津(利达)牌厚度生活用水管(内增塑)
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
第十条 争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条 其他约定
1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
日期:
送修方:______(甲方)
承修方:______(乙方)
甲方委托乙方承担工程机械维修业务, 为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《^v^民法典》,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。
一、维修设备基本资料
设备名称:
设备编号:
设备品牌:
设备型号:
二、维修项目及费用概算
具体维修项目及费用详见附件《维修清单》,总计______元
三、维修地点及运输费用
维修地点:
运输费用:
四、交付与结算
1.竣工交付时间:______年____月____日
2.设备交付方式:
3.结算付款方式:
4.付款期限:机械修复竣工后,甲方进行验收,验收合格,甲方支付维修费______。
五、甲乙双方的权利和义务
乙方承担的义务和责任:
1、乙方应妥善保管托修机械,除维修或检验目的外,不得使用送修机械。
2、需维修机械从离开甲方到修复送达甲方期间,机械的损坏灭失的风险由乙方承担,并向甲方承担损失赔偿责任。
3、乙方必须使用质量合格的零配件,不得使用回用件。
4、乙方负责免费返修质量保证期内维修质量不合格的送修机械。返修项目质量保证期自返修竣工交付日重新计算,但双方注明约定的除外。
5、因乙方维修质量不合格,造成较大故障需要重新返厂修理时,乙方承担往返运输费用。
(2)、机械维修完好后,甲方开始施工时必须告知乙方,由乙方派人员在现场跟踪服务一周。
(3)、对由于甲方操作不当或自然灾害及人力不可抗拒的因素所造成的设备损坏,乙方不予赔偿。
六、违约责任
1.任何一方未履行合同,由违约方赔偿造成的损失,或按合同约定负责赔偿。
2.乙方未尽妥善保管义务或擅自使用送修机械的,应照价赔偿油料等直接损失;造成送修机械损坏的,应无偿修理并赔偿损失。
七、争议解决方式
因维修质量发生争议,双方协商解决。
八、本合同一式贰份,双方各执壹份,签章生效。未尽事宜,双方协商解决。
送修方(盖章):
地址:
电话:
委托代理人:
日期:年月日
承修方(盖章):
地址:
电话:
法定代表人:
日期:年月日
需方:
三、 质量保证:排除人为使用不当及不可抗外力的因素,供方对产品质量提供 个月质保期及质保金为结算总金额的 %(由本工程竣工最终验收合格确认之日起计),负责质保期内因产品自身质量问题产生的维修、更换。如因基础沉降、不*整或施工质量等原因造成井盖或支座变形、断裂等情况不在本承诺范围。
四、 交货期限:本合同签署后个工作日内,供方向需方开始供货。
五、 交货方式、地点及费用负担:供方负责将货物运送到 ,并承担长途运费;需方负责卸车。
七、 结算方式:货到签收后,需方在每个月底结算一次,结算按实际送货数量为准。供方须提供相应的《发货清单》及收据。
八、 货物所有权的转移:对于各批货物,自需方结清该批货物价款时,货物所有权发生转移;但货物毁损、灭失的风险,自需方指定收货人签收货物时起由需方承担。如需方未按本合同规定结清货款,供方有权收回货物,由此造成的额外费用由需方承担。
九、 自然不可抗力:由于不可抗力原因导致本合同无法履行时,供需双方应提供有关公证机构所出具的证明,并且应按有关法律规定及时协商处理。
十、 保密:供需双方有义务保守有关商业机密,未经对方许可,不得向第三方透露;否则,另一方有权对因此造成的损失追究泄密方责任。本条规定即使本合同终止仍持续有效。
如有违约,应按《^v^经济合同法》有关条款执行。如需方不按照本合同规定如期付款,供方有权收回货物、停止履行协议、向需方追索有关货物的装卸及运输费用,并保留追究需方违约责任的权利。
十二、 争议的解决:在执行本合同的过程中如发生争议,双方应本着“诚实信用”的原则,通过友好协商解决;若协商不成,双方同意就本合同纠纷向广州市仲裁委员会提请仲裁,其裁决为最终裁决,双方应无条件服从。
十三、 其他事项
2. 本合同一式贰份,供需双方各执壹份,自双方签字盖章时即生效。
需方:
日期: