现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
乙方(买受方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,共同合意订立本合同,以兹各方共同遵守。
第一条房屋信息
一、甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于_____市____区____路________小区________号楼________单元____层____号,该房屋用途为_________,建筑面积为____平方米(其中实际建筑面积____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米,具体以该房屋产权证标注面积为准)。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
二、鉴于该房屋暂时未取得房屋产权证书,甲方保证上述陈述符合基本事实,保证该房屋不受他人合法追索;保证在交易时该房屋没有产权纠纷;没有对该房屋设立抵押、质押、出租等,并确定自己可以成为该房屋的产权所有人。
否则由此导致乙方受到损失的,甲方应予赔偿。
三、乙方保证对该房屋已做充分了解,并愿意购买;甲方保证已如实陈述该房产权属状况、相关关系等合理事项。
第二条房屋成交价格及付款方式
一、成交价格:
1、甲、乙双方经协商一致,同意该房屋交易价格为人民币____元(大写____元整)。
(1)由___方单方完全承担。
(2)按实际产生数额,由甲方承担____%,乙方承担____%。
双方约定该类费用在缴纳当日据实结算。
此类税费的缴纳,对外由甲方负责,乙方应该给予积极的配合和协助。
二、付款方式:
1、乙方应在签订本合同当日,预先支付总房款的____%,即人民币____元(大写____元整),作为预付款。
2、甲乙双方正式为该房屋办理完成过户手续的当日,乙方将总房款的____%即人民币____元(大写____元整),一次性支付给甲方。
双方约定选择第____种作为支付方式:
(1)现金支付。
(2)转账支付。
乙方提供的开户行________________户名____________卡号________________。
第三条房屋交付
一、双方约定甲方在本合同签订之日起____日内将该房屋交付给乙方使用,除本合同另有约定外,甲方应在交付房屋前将室内物品清空并打扫干净。
二、双方约定于本合同签订之日起____日内到有关部门办理物业服务、有线电视、固定电话、水、电、气、暖等相关附属设施的变更手续。
三、该房产交付前,因该房产所产生的各项费用,包括但不限于水、电、煤气、物业、供暖等费用,由甲方承担;该房产交付并签订《物业交接单》后,因该房产所产生的各项费用包括但不限于水、电、煤气、物业、供暖等,由乙方承担。
该房产交付时,甲方应提供上述费用交纳的缴费凭证。
四、甲方如在该房屋上落户有户籍关系的,应当在该房产交付乙方使用前将该户籍关系迁出。
五、甲方交付该房产的装修、设备状况应符合国家安全标准。
第四条甲、乙双方义务
一、甲方义务
1、甲方保证所提供该房产资料的真实性以及该房屋的可出售性,并符合有关法律法规。
2、甲方保证自签订本合同之日起,上述房屋不再另售第三方、不以任何方式用于包括但不限于出资、质押、抵押、出租等的处分。
3、签订本合同后,当可办理房产过户手续时,甲方应当积极、及时与乙方共同到房产管理部门办理房屋交易过户手续,按期依本合同约定如数缴纳税费。
4、甲方保证该房产在交易时没有权利瑕疵,不存在包括但不限于抵押、质押、出租、欠缴税费等情况。
若有银行按揭等,手续应已在本次交易前办妥。
交易后如有上述未清事项,导致第三方主张权利,由甲方承担违约责任。
5、甲方如违反上述条款,由此造成的一切法律后果与额外费用由甲方独自承担,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿。
二、乙方义务
1、乙方承诺提供的相关资料真实有效,符合法律规定。
2、乙方承诺按照本合同第二条的约定,按期如数支付购房预付款、购房款及由乙方应缴纳的税费。
否则,乙方应当依本合同约定承担相关的违约责任。
3、乙方积极提供办理该房屋过户等程序时所需的相关证件及材料的原件和复印件,并保证在办理过户交易手续时按时到场。
4、乙方保证积极配合甲方办理房产过户、缴纳各项税费等工作。
若因乙方原因导致本合同无法正常履行的,乙方应对甲方的损失承担赔偿责任。
5、乙方如违反上述条款,由此造成的一切法律后果与额外费用由乙方独自承担,给甲方造成损失的,由乙方负责赔偿。
第五条违约责任
一、若甲方逾期交付该房产,则每逾期一日,甲方均应按该房屋价格的______向乙方交付违约金,逾期超过____日的,乙方有权单方解除本合同,甲方应在三日内将乙方已付房款退还,并以本款标准向乙方支付逾期____日的违约金。
二、若乙方逾期付款,则每逾期一日,乙方均应按逾期款的______向甲方支付违约金,逾期超过____日,甲方有权单方解除本合同,甲方应在三日内将乙方已付房款退还,并有权从乙方的预付款中按本款标准扣除乙方逾期日的违约金。
三、甲方若违反本合同第四条第一款除第2项之外的约定的,应对给乙方造成的各项损失承担赔偿责任。
若甲方违反本合同第四条第一款第2项约定;或因甲方无正当理由拒绝将该房产出售给乙方;或因甲方违反本合同的约定导致合同无法全部执行或被迫解除,甲方应将已收的乙方房款全额退还;并向乙方支付总房价的____%作为违约金。
四、若因乙方违反本合同第四条第二款所约定义务,导致该合同无法履行或被迫解除的,乙方应向甲方支付总房价的____%作为违约金。
五、在办理过户等过程中,若因甲、乙任何一方单方违约或延误,而致使另一方遭受损失,另一方有权要求对方承担赔偿责任。
第六条不可抗力
本协议履行期间,因地震、战争等不可抗力因素或国家政策调整,致使本合同无法履行,本协议自行终止,双方互不承担责任;甲方在本协议终止后三个工作日内将已收房款全额退还乙方。
第七条特别约定
一、甲方及甲方继承人承诺,在该合同履行过程中,因甲方死亡造成该房屋成为遗产的,甲方继承人应当承认并继续全部履行本合同所约定事项。
否则,甲方及其继承人应当向乙方支付该房屋当时市价的____%作为违约金。
二、自本合同签订之日起至____年____月____日止,若该房屋仍无法顺利过户到乙方名下的,本合同自动终止。
乙方在此期间内入住该房屋的行为视为对该房屋的租赁,乙方应向甲方支付每年____元(大写____元整)的费用做为租金。
此后是否继续租赁以及相关费用的多少由双方另行约定。
三、本合同生效之日后,基于该房屋所得的所有合法收益均应归乙方所有,需要以甲方名义办理的,甲方应当给予无条件的积极配合。
在此过程中所产生的合理费用均由乙方负担。
若一方违反本条约定,则违约一方应全额赔付守约一方的实际经济损失。
第八条解决争议的方式
本合同在履行中产生的争议事项,双方应友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第九条其他
本合同一式三份,甲乙双方各持一份。
另一份在办理产权变更登记时留存房屋产权登记机关。
本合同自签字之日起生效。
未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,除特别指明外,补充协议具有与本合同同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
姓名:姓名:
身份证:身份证:
联系电话:联系电话:
工作单位:工作单位:
通讯地址:通讯地址:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》、《房屋登记办法》、《城市房地产转让管理规定》等法律、规章的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉标的转让事宜,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条【转让标的】
房屋土地使用权证号为__________________。房地产用途为:______________________。房地产证以卖方名义正在办理中。
建筑面积为:平方米。
地下车位位于地下二层,车位编号号。
卖方将该房屋占用范围内的土地使用权及该房屋的相关权益随该房屋一并转让给买方。卖方还应当将附属于该房屋的装修及其现有其他设施、设备和其他相关物品与该房屋相关的所有权利转让给买方,其转让价格已包含在合同的价款中,不再另行支付价款。
第二条【买卖双方申明】
卖方申明:卖方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况。卖方确认该房地产没有租约、没有设定抵押、担保也未被查封冻结,无产权纠纷和财务纠纷等权属纠纷,卖方承诺无附着于该房屋之上的户口,无不良事件发生,提供的材料齐全、真实有效。保证该房屋不受他人合法追索。该房归属卖方一人所有,卖方对该房地产享有完全独立的处分权,并完全有权签署本房屋转让合同及相关协议文件,无共有人反对。自本合同签订之日起卖方不得再对该房屋进行任何物权处分及附加任何物权、债权负担,不得再与买方以外的任何第三人签订该房屋的买卖合同、赠与合同、抵押合同等。该房屋所有权、使用权等一切权利归买方所有,卖方对违反国家及山西省关于房屋交易政策引起的后果承担法律责任。如因卖方不如实陈述告之引起的其他相关纠纷,由卖方向买方承担违约责任,并对第三方负担处理义务,与买方无关。
买方申明:买方购买本合同第一条所述卖方房屋、附属设施及地下车位,支付合同款项,履行本合同约定的各项义务,承担违反本合同义务的法律责任。
第三条【转让价款】
该转让标的总价款为人民币:万元。该转让价款不含税费。
第四条【付款方式】
买卖双方同意按照以下方式付款:
第一次支付:合同签订后买方支付购房款为人民币:捌拾捌万元。
第二次支付:为防范交易风险,卖方同意预留人民币万元给买方作为房屋过户保证金。此款在卖方协助买方完成产权转移登记后由买方向卖方支付。
以上款项,每次收到款项后卖方应当开具收条给买方。
第五条【税费承担】
双方约定,本房屋产权转让过程中产生的各类税费及房屋过户手续费,卖方只承担个人所得税费用,其余费用均由买方承担。
第六条【房地产交付】
1、卖方应在正式交付房屋前保证房屋及其屋内已有设施的、水、电等基本条件的完好。如因上述基本条件存在问题引起的纠纷,由卖方出面协助处理。
3、交付房屋钥匙,地下车位门禁、水、电、燃气卡及有关手续
4、本合同规定的相关费用的支付和房屋专项维修资金的过户
5、本合同规定的其他应完成的事项。
本条规定的各项手续均完成后,才视为合同标的验收交接完成。
第七条【延迟交房的违约责任】
除不可抗拒的自然灾害外,卖方未按合同约定的交房期限执行的,自约定的交付期限逾期达一个月以上的,即视为卖方不履行本合同,买方有权解除合同,卖方按本合同第十一条规定承担违约责任。
第八条【产权转移登记】
鉴于房屋产权目前仍在以卖方名义在开发商处办理,买卖双方约定房产证办理完成满2年之日起1个月内,卖方协助买方办理产权过户手续。开发商办理完房产证后,卖方应第一时间将房屋的《中华人民共和国房屋所有权证》交由买方保管。若卖方在交易过程中,未经买方同意私自重新办理《中华人民共和国房屋所有权证》,视为违反本合同,按第十一条违约责任,赔偿买方损失。
在该房屋符合规定产权过户条件时,暨房产证办理完成满2年之日起1个月内卖方有义务积极协助配合买方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
如因卖方原因而不能办理过户登记,买方有权解除合同,解约时,卖方除返还全部房价款及利息外,并按本合同第十条规定承担违约责任。
该房屋在正式办理产权过户前,买方有权将该房屋卖与第三人,若买方将该房屋卖与第三人,卖方应在买方提出要求时,积极配合与第三人办理产权过户等事宜。
合同签订并支付第一笔合同款后,在该房屋正式办理产权过户前,若因城市规划建、开发商违约等原因产生的一切补偿权益归买方所有。卖方不得以房屋尚未过户之名要求享受相关补偿权益。
第九条【装修问题】
在买方入住,但未办理产权过户手续期间,买方可以进行装修,由此产生的费用有买方承担。但卖方违约收回房屋,卖方除退还买方购房款与违约金外,要赔偿买方装修费用,包括材料费、人工费。
第十条【质量约定及物业费用】
卖方应书面告知买方合同标的的实际状况,在此基础上,卖方在将房屋钥匙交给买方后,房屋、地下车库以及房屋内的家具家电所产生的一切质量等问题均与卖方无关,如发现问题其自行与开发商或物业协商解决。但因卖方未告知而产生的损失由卖方承担。
房屋钥匙交付后每年所产生的物业费及一切其他费用由买方承担。
第十一条【违约责任】
买卖双方合同签定后:
若因卖方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,应书面通知买方,并在日内全部返还买方的已付款及利息。
若因买方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,应书面通知卖方,卖方在日内部分返还买方已付款及利息。
即:利息=已付房款*合同签订日至返还已付房款日经过几个月*2%。
房款及利息全部结清完毕后合同方能中止。
卖方应在房产证办理完成后,第一时间通知买方并将房产证交给买方保管。若卖方未履行该义务,买方有权利进行催告。卖方每迟延交付一日,应支付买方100元。
若卖方在本合同履行期间,且未过户至买方名下时,将该房屋出售与第三人,或重新补办房产证,则按合同价格双倍返还买方。
第十二条【本合同与其他文件的冲突解决】
买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议,如有与本合同不相符的,以本合同为准。本合同未尽事宜,买卖双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议均为本契约不可分割的部分。
第十三条【本合同争议解决方式】
在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十四条【合同数量及持有】
本合同共计9页,一式叁份,卖方壹份,买方壹份,证人壹份,均具同等法律效力。本合同自买卖双方签字之日起生效。
附件:1、房屋附属设施清单
2、买卖双方身份证复印件
3、合同标的的实际状况
身份证:身份证:
卖方证人:买方证人:
身份证:身份证:
年月日年月
卖方:___________(以下简称甲方) 买方:____________(以下简称乙方)
第一条 甲方所售房屋权证号及坐落位置、结构、层次、面积、附属设施:
1、甲方所售房屋位于________区_____________新村(弄)_______幢_____室,为_______结构;建筑面积__________平方米;房屋所有权证号为“_______________”,房屋土地证号为“_______________”。
甲方所售房屋设施为(含自行车库)
第二条 房屋价格及其他费用:
1、甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为(人民币)____________大写______________________元整(含附属设施 费用);乙方并于______年____月____日向甲方支付定金人民币______________万元整。
2、甲、乙双方达成一致意见,双方交易税费由_____方负担或有甲、乙双方各自承担国家相关规定税费。
3、甲方自愿将其两证即房屋所有权证和土地证放于中介处。
第三条 1.甲、乙双方约定于______年____月____日之前签订正式的合同,如甲、乙任何一方未按时签订正式买卖合同,则视为违约。
2.甲、乙双方共同委托_____________办理房产交易过户手续。
第四条 房款支付方式:
第五条 房屋成交,中介服务费按以下第____种方式收取,并于签订正式买卖合同时支付。
1.由乙方支付成交价的__%即人民币_______元,大写_____________元整。
2.由甲方支付成交价的__%即人民币_______元,大写_____________元整。由乙方支付成交价的__%即人民币_______元,大写_____________元整。
第六条 房屋交付:
甲方承诺在____________将该房户口迁出。甲乙双方在约定_____________甲方将房屋交付乙方,并将该房屋之前产生的费用(水、电、煤气、物业费等)结清。同时甲方承诺交房时房屋内的设施即装修完好无损坏,如有损坏则由甲方修护或更换,费用由甲方承担。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,则房屋交付时间可据实予以延长。
第七条 违约责任:
1.双方约定之日签订正式房屋买卖合同,如有一方未按时签约则视作违约处理。
2.甲方违约,甲方除退还乙方已付定金,并再赔偿同额定金给乙方。中介方收取赔偿定金金额的50%作为中介费服务费。
3.乙方违约,乙方放弃收回定金,即甲方不予返还乙方所付定金,同时中介收取定金金额的50%作为中介服务费。
第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷或财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷或财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等的法律效力。
第十条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
第十一条 生效说明本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 其它约定事项
甲方(签章): 乙方(签章): 居间方(盖章):
身份证号: 身份证号: 代理人:
日期: 日期: 联系电话:
合同双方当事人:
出卖人:___________ 身份证号 地址
联系电话
购房合同和发票复印件
注册地址:________________________
营业执照注册号:__________________
企业资质证书号:__________________
联系电话:_____________________
第一条项目建设依据。
出卖人以方式取得位于、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为 ,规划用途为 ,土地使用年限自 年 月日至 年 月 日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【现定名】 _。建设工程规划许可证号为 ,施工许可证号为 。
第二条商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】销售商销售许可证号为
第三条买受人所购商铺的基本情况。
买受人购买的商铺(以下简称该商铺,其商铺平面图见本合同附件一,编号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:号商铺。
该商铺平时作为商业用房
该商铺属钢筋混凝土结构,建筑层数为一层(带地下室)。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按套内建筑面积计算该商铺价款:
该商铺单价为人民币每平方米 元,总金额人民币 元整。
第五条套内建筑面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
第六条付款方式及期限。
买受人按下列方式付款:
1、支付定金
买受人在 年 月 日前付定金 元(大写 元整)
2、分期付款
买受人应当在 年 月 日之前将房价款余款 元整(大写
元整)当面交付出卖人
第七条买受人逾期付款的违约责任。
1、买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列方式处理:
逾期超过 日后,出卖人有权解除合同。买受人向出卖人支付违约金 元整(大写 元整)。
第八条交付期限。
1.该商铺经验收合格。
2.该商铺经综合验收合格。
#from 商铺出售合同来自本站 end#3.该商铺经分期综合验收合格。
4.该商铺取得商品住宅交付使用批准文件。
5.________________________________。
第九条出卖人逾期交房的违约责任。
逾期超过 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起天内退还全部已付款,并向买受人支付违约金 元整(大写 元整)。
第十条交接。
商铺达到交付使用条件后,出卖人应当通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,应当出示本合同,并签署房屋交接单,买受人支付总房款的 %,等出卖人协助买受人进行相关公证,过户,更名后,买受人支付余款 元整(大写 元整)。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
卖售人应当保证该商铺基础设施完备,以及装修保持完好,如损坏未能按期交付的,由卖售人进行修复后交付买方使用,并且支付给买方 元整(大写 元整)补偿延期损失。
第十一条
第十二条
出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
1.供水、供电在房屋交付时即达到使用条件;
3.维修基金的约定_______________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
____________________________。
第十六条关于产权登记的约定。
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人,赔偿买受人损失 元整(大写 元整)。
2.买受人不退房,出卖人向买受人支付 元整(大写 元整)。
3.出卖人应当在收到全部房款 %后 日内与买受人办理公证手续,费用由 ________方承担,如需办理过户,所产生的税费由 方承担,过户费由 方承担。
4.出卖人应当在收到全部房款 %后在 日内与买受人办理自来水,电,暖气,物业,天然气等更名过户手续,所产生的费用由 方承担。
第十七条
出卖人不得擅自改变与该商铺有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条
1、提交____________仲裁委员会仲裁。
2、依法向____________人民法院起诉。
第十九条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议
第二十条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
出卖人 份,买受人 份,
第二十二条本合同自 年 月 日起生效。
第二十三条自本合同生效之日起90天内,由出卖人向__________________申请登记备案。
出卖人(签章):买受人(签章):
年月日年月日签于签于
附件一:房屋平面图,购房发票,购房合同
附件二:装饰、设备标准
附件三:保修范围、保修期限和保修责任
合同双方当事人:
出卖人:___________ 身份证号 地址
联系电话
购房合同和发票复印件
注册地址:________________________
营业执照注册号:__________________
企业资质证书号:__________________
联系电话:_____________________
第一条项目建设依据。
出卖人以方式取得位于、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为 ,规划用途为 ,土地使用年限自 年 月日至 年 月 日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【现定名】 _。建设工程规划许可证号为 ,施工许可证号为 。
第二条商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】销售商销售许可证号为
第三条买受人所购商铺的基本情况。
号商铺。
该商铺平时作为商业用房
该商铺属钢筋混凝土结构,建筑层数为一层(带地下室)。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按套内建筑面积计算该商铺价款:
该商铺单价为人民币每平方米 元,总金额人民币 元整。
第五条套内建筑面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
第六条付款方式及期限。
买受人按下列方式付款:
1、支付定金
买受人在 年 月 日前付定金 元(大写 元整)
2、分期付款
买受人应当在 年 月 日之前将房价款余款 元整(大写
元整)当面交付出卖人
第七条买受人逾期付款的违约责任。
1、买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列方式处理:
逾期超过 日后,出卖人有权解除合同。买受人向出卖人支付违约金 元整(大写 元整)。
第八条交付期限。
1.该商铺经验收合格。
2.该商铺经综合验收合格。
#from 商铺出售合同来自本站 end#3.该商铺经分期综合验收合格。
4.该商铺取得商品住宅交付使用批准文件。
5.________________________________。
第九条出卖人逾期交房的违约责任。
逾期超过 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起天内退还全部已付款,并向买受人支付违约金 元整(大写 元整)。
第十条交接。
商铺达到交付使用条件后,出卖人应当通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,应当出示本合同,并签署房屋交接单,买受人支付总房款的 %,等出卖人协助买受人进行相关公证,过户,更名后,买受人支付余款 元整(大写 元整)。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
卖售人应当保证该商铺基础设施完备,以及装修保持完好,如损坏未能按期交付的,由卖售人进行修复后交付买方使用,并且支付给买方 元整(大写 元整)补偿延期损失。
第十一条
第十二条
出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
1.供水、供电在房屋交付时即达到使用条件;
3.维修基金的约定_______________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
____________________________。
第十六条关于产权登记的约定。
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人,赔偿买受人损失 元整(大写 元整)。
2.买受人不退房,出卖人向买受人支付 元整(大写 元整)。
3.出卖人应当在收到全部房款 %后 日内与买受人办理公证手续,费用由 ________方承担,如需办理过户,所产生的税费由 方承担,过户费由 方承担。
4.出卖人应当在收到全部房款 %后在 日内与买受人办理自来水,电,暖气,物业,天然气等更名过户手续,所产生的费用由 方承担。
第十七条
出卖人不得擅自改变与该商铺有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条
1、提交____________仲裁委员会仲裁。
2、依法向____________人民法院起诉。
第十九条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议
第二十条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
出卖人 份,买受人 份,
第二十二条本合同自 年 月 日起生效。
第二十三条自本合同生效之日起90天内,由出卖人向__________________申请登记备案。
出卖人(签章):买受人(签章)::
年月日年月日签于签于
附件一:房屋平面图,购房发票,购房合同
附件二:装饰、设备标准
附件三:保修范围、保修期限和保修责任
(合同编号: )
合同双方当事人:
委托代理人:____________________地址:
委托代理机构:
地址:
共有人:
姓名: 国籍:
【身份证】【护照】【 】
【委托代理人】【 】姓名: 国籍:
地址:
邮政编码: 联系电话:
委托代理机构:
注册地址:
营业执照注册号:
企业资质证书号:
法定代表人:
邮政编码: 联系电话:
第一条 项目建设依据。
出卖人以 方式取得位于 、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为 ,规划用途为 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【现定名】【暂定名】_ 。建设工程规划许可证号为 ,施工许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第二条 商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】【预售商品房】。预(销)售商品房批准机关为 ,商品房预售许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第三条 买受人所购商铺的基本情况。
地下一层 号商铺。
该商铺平时作为商业用房,战时无条件服从国家需要。
该商铺属钢筋混凝土结构,建筑层数为地下一层。
平方米。
第四条 计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按套内建筑面积计算该商铺价款:
该商铺单价为( 币)每平方米 元,总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百____拾 元整。
第五条 套内建筑面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
1、双方自行约定:
(1)以产权登记面积为准,据实结算房价款;
(3)产权登记面积小于合同约定面积的部分,出卖人按约定的单价返还买受人。
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按 利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
面积误差比=
因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第六条 公共部位与公用房屋分摊建筑面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
鉴于人防工程的特殊性,公共部位与公用房屋分摊建筑面积不予计价,双方同意对产权登记面积与合同约定面积发生差异部分互不找补。
第七条 付款方式及期限。
买受人按下列第 种方式按期付款:
1、一次性付款
买受人在 年 月 日前付清全部房价款的,出卖人给予买受人占付款金额 %的优惠,即实际付款额为(__________币)_ 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。
2、分期付款
买受人应当按以下时间如期将房价款当面交付出卖人或汇入出卖人指定的 银行(帐户名称: ,帐号:_ )
(2) 年 月 日前支付全部房价款的_____%,计(__________币) 千 百 拾 万 千 百____ 拾 元整。
3、按揭付款
(3)买受人付清前述首付款后,应按银行要求持有关材料于_ 年 月 日前到银行办妥按揭贷款手续。
4、其他方式
第八条 买受人逾期付款的违约责任。
1、买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列方式处理:
按逾期时间,分别处理(不作累加)
(2)逾期超过 日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2、买受人未按银行要求持有关材料按时到银行办妥按揭贷款手续的,视为未按本合同规定的时间付款,按本条第一款承担违约责任。
3、经过银行审查后,银行不能为买受人提供贷款或不能提供足额贷款的,买受人应自银行作出此决定之日起 日内自行向出卖人付清房款;否则,买受人应按本条第一款承担未按时付款的违约责任。
第九条 交付期限。
1.该商铺经验收合格。
2.该商铺经综合验收合格。
3.该商铺经分期综合验收合格。
4.该商铺取得商品住宅交付使用批准文件。
5.____________________________________________________________________________________。
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起 日内通知买受人的;
3、____________________________________________________________________________________。
第十条 出卖人逾期交房的违约责任。
按逾期时间,分别处理(不作累加)
(2)逾期超过 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
第十一条 规划、设计变更的约定。
(1)该商铺结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
(2)________________________________________________________________________________。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起 天内将买受人已付款退还给买受人,并按 利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。
________________________________________________________________________________。
第十二条 交接。
商铺达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件,并签署房屋交接单。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因,未能按期交付的,视为交付,房屋损毁灭失的风险归买受人,基于该房屋产生的物业管理等费用由买受人承担。
第十三条 出卖人保证销售的商铺没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商铺不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。
第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。
1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、经双方选定的鉴定部门确认后,由出卖人在合理期限内恢复到约定标准,或赔偿差价。
3、 ________________________________________________________________________________。
第十五条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
1.供水、供电在房屋交付时即达到使用条件;
2.电梯,空调在房屋交付后 日内达到使用条件;
3.其它: ___________________________________________________________________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1.________________________________________________________________________________。
第十六条 关于产权登记的约定。
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的 %赔偿买受人损失。
2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的 %向买受人支付违约金。
3.______________________________________________________________________________ 。
第十七条 保修责任。
双方详细约定商铺的保修范围、保修期限和保修责任等(见附件三)。
在商铺保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。
第十八条 物业管理。
1、前期物业公司由出卖人选择,出卖人应当保证物业管理公司有较好的声誉,有相应的资格与能力来维护买受人的各项权利;买受人应遵守该物业公司的管理规定。
2、首期物业管理公司的服务期限自 年 月 日至 年 月 日,期限届满后,业主委员会有权根据法律的规定,重新选择物业公司。
3、物业管理的时间至少在 年 月 日以前开始,以保证买受人能够及时享受到相应的物业管理服务。
第十九条 双方就下列事项约定:
1、该商铺所在商业街的外墙、人防专用设施及其用房的使用权归出卖人;
2、该商铺所在商业街的命名权归出卖人;
3、本合同所规定的书面通知是指以邮寄、公告等方式或直接以书面方式告知对方,以邮寄或公告方式通知的,邮寄或公告当日视为已通知,邮寄后 日或公告后 日视为通知到达之日。
4、___________________________________________________________________________________________。
第二十条 买受人的房屋仅作 使用,买受人应按物业管理合同约定的经营范围进行经营,使用期间买受人不得擅自改变该商铺的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商铺有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商铺有关联的公共部位和设施的使用性质。
____________________________________________________________________________________。
1、提交____________仲裁委员会仲裁。
2、依法向____________人民法院起诉。
第二十二条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
第二十三条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
出卖人 份,买受人 份, 份。
第二十五条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十六条 自本合同生效之日起90天内,由出卖人向__________________申请登记备案。
出卖人(签章): 买受人(签章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
【 】:
(签章) (签章)
年 月 日 年 月 日 签于 签于
附件一: 房 屋 平 面 图
附件二: 装饰、设备标准
附件三:保修范围、保修期限和保修责任
身份证号码:_____________________
电话:___________________________
乙方:___________________________
地址:___________________________
电话:___________________________
甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方代理出售房屋之相关事宜达成如下协议,以资共同恪守遵行。
第一条房屋情况概述
甲方委托乙方出售的房屋(下称该房屋)的基本情况如下;
1.1 甲方为该房屋的所有权人,房屋所有权证号为;
1.2 该房屋位于______市;
1.3 该房屋的建筑面积为______平方米(以房屋权属证书登记面积为准)。
上述相关信息由甲方提供,甲方应保证相关信息的准确性、真实性。
第二条甲方应提供的相关证件、证书等资料
签订本协议时,甲方须向乙方提供如下证件、证书等资料:身份证件;房屋权属证书;结婚证;房屋共有人同意出售的证明。
第三条购房人登记
乙方应为甲方建立购房人登记制度。登记了的客户经甲方确认后,若该购房人在本协议有效期内及协议终止后的______日内,购买了该房屋,甲方均应向乙方支付佣金。
第四条代理期限
代理期限为:______年。代理期限届满后,协议双方未书面通知对方终止本协议的,本协议代理期限自动展期______个月。代理期限展期结束后,除双方另行协商同意延长代理期限外,本协议自动终止。
第五条佣金
甲乙双方商定,甲方以__________(小写)元出售以上房屋。(其中包括__________________________)
乙方将收取买卖之间的差价作为乙方应得的佣金。
上述佣金于甲方与购房人签订房屋买卖合同的同时,由甲方一次性向乙方支付。
第六条甲方义务
本协议中,一方义务即为另一方权利。
甲方应保证其向乙方提供的资料的完整性、真实性、合法性、有效性;不存在任何虚假、伪造情形。
甲方应保证在与购房人订立房屋买卖合同时,结清该房屋的物业管理费、水费、电费、煤气费、暖气费、有线收视费或其他任何与本房屋有关之费用。
乙方可以协助甲方及购房人办理入住手、立契过户手续及贷款手续(如有)。
第七条违约责任
甲方因向乙方提供不真实、不合法或无效的相关信息、资料给乙方及 /和他人(包括但不限于购房人)造成损失的,甲方应承担全部的赔偿责任。
本协议有效期内,甲方私自与乙方介绍的购房人订立房屋买卖合同的,应向乙方支付违约金并支付相应的佣金。
甲乙双方违反本合同约定给对方造成损失的,应赔偿对方的损失。
第八条不可抗力
本协议履行期间,如因不可抗力事由导致协议无法履行的,本协议自动终止。双方互不负违约责任。
第九条特别约定
1.协议终止(包括提前终止)后起之______日内,甲方不论是直接地或是间接地与乙方寻找的购房人签订房屋买卖合同,均应按实际成交价之______%向乙方支付佣金。
2.上述佣金于甲方与购房人签订房屋买卖合同、购房人交纳首付款的同时,由甲方向乙方一次性支付。逾期未支付的,甲方除支付佣金外,还需向乙方支付相当于全部佣金______%的款项作为违约金。
3.为确定该房屋的实际成交价格,甲方应当向乙方出示其与购房人签订的房屋买卖合同。甲方拒绝出示房屋买卖合同的,乙方有权按本次交易的评估价格向甲方收取佣金及违约金。
4.本协议终止后,乙方未能为甲方成功代理出售该房屋的,乙方无须向甲方承担任何违约责任。
第十条补充协议
本协议如有未尽事宜,双方可另行协商达成补充协议。补充协议为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
第十一条争议解决方式
本协议在履行过程中,如发生争议,协议双方应首先本着友好协商的方式解决。解决不了的,任何一方均可按本协议约定向______市仲裁委员会申请仲裁进行解决。
第十二条生效
本合同及补充协议均采用中文文本,自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
第十三条份数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________________
乙方(盖章):_____________________
所有权人(签字):_________________
签约日期:_______年______月______日