商业领域中,合同协议是交互关系的基础,保障交易的安全与可靠。如果您不知道如何起草一份合同协议,下面的范文可以帮助您快速入手。
乙方:
家庭住址:
联系方式:
居民身份证号码:
上网作业证号:
甲乙双方根据国家有关法律、法规规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本协议。
第一条协议期限。
1协议有效期自。
****年**月**日------------。
****年**月**日,协议期满后自然终止。
2、协议期满前一个月,经双方协商同意可以续订聘用协议。
3、本协议期满后,任何一方认为不再续订聘用协议的,应在协议期满前一个月书面通知方。
第二条工作岗位及工作内容。
位为兼职水电工,负责宿豫区地税大楼内电力系统的维修、维护及相关业务。
2、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法的高电压操作证,做到持证上岗。
3、地税大楼用电系统设备、线路的维护保养和维修,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故。
4、甲方因工作需要,乙方必须随叫随到(包括夜间),乙方若无特别理由不得拒绝并尽量在甲方要求的时间内及时处理。
5、乙方在行使职责时,甲方应积极配合,人、财、物应达到要求,乙方工作质量应达到行业要求。
6、乙方不得随意改动或者乱接、乱拉甲方所有电源线路,不得随便安装电器设备,如需拉临时线路时,要搞好安全措施,用好后立即拆除。
7、乙实行不定时工作制,不受甲方考勤。
第三条工作报酬。
甲方按次支付乙方工资为200元/次,所需材料费另行计算。
第四条工作纪律。
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理、教育。
3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律,甲方按法规和单位的有关规定给予处罚。
第五条聘用协议的变更、终止和解除。
1、聘用协议依法签订后,协议双方必须全面履行协议规定的义务,任何一方不得擅自变更协议。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的,原协议继续有效。
3、经聘用协议双方当事人协商一致聘用协议可以解除。
4、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议。(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的。(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的。
(3)故意不完成工作任务,给聘用单位造成严重损失的。(4)严重失职营私舞弊,对聘用单位利益造成重大损害的。(5)上网作业证失效的。(6)被依法追究刑事责任的。
(2)聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用协议无法履行,经当事人协商不能就变更,聘用协议达成协议的(3)乙方不履行聘用协议的。
6、有下列情形之一的,乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。(1)在试用期内的。(2)甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。
7、乙方要求解除聘用协议,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条其它事项。
1、本协议一式贰份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。
2、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家,法律、法规为准。
甲方(盖章):
签订时间。
年
日:签订时间。
日
乙方(签字)。
月
甲方:(发包方)乙方:(承包方)
第一条工程概况
3.本项工程预计费用______元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
2.乙方承包内容:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式:按实结算:总价结算:20元平米(套内面积)
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.双方同意由
第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经
第三方监理(厦门xx公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过
第三方监理(厦门xx公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
发包人:(全称)云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人:(全称)水电工施工组:
根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》,为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务,经发包人和承包人双方共同协商,自愿达成一致意见,签订以下协议:
一、工程名称:开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。
二、承包形式:工程包工不包料。
三、承包范围:
(1)本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格,施工现场临时水电安装维护,参加工地施工水电的抢修。(2)工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。(3)施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。
(4)施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担(如电动工具、安全帽、保险带等)。
(5)承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责,施工现场不提供场所。
(6)承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。
(7)承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。
(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码,做到文明施工。
四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法:
(1)计算工资价格按建筑面积每平米:人民币元,由发包人包工给承包人。
(2)进度款付款方式:以项目部最初拨款为准,发包方按实际进度的开始付给承包方,以后每月按进度的付款。
(3)最终结算方式:经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。
五、质量要求:
(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规,检查不合格的承包人无条件返工,返工费及材料费由承包人承担。
(2)承包人必须按图施工,必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。
(3)承包人在施工中不听从指挥盲目施工,违规违章作业造成的一切后果,均由承包人负责。
(4)承包人违规违章作业发包人有权进行处理,如:停止作业、停工整顿,对拒不接受管理的,发包人有权清退承包方出场,退场后结算按实际完成工程量的进行结算。
六、安全文明施工的责任范围:(1)承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。
(2)承包人必须杜绝重大伤亡事故,轻伤率控制在每次5000元内,由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故,承包人承担万元的违约金,重伤事故一次承包人承担万元的违约金,并独立承担司法责任,轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。
(3)承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程,自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定,接受并服从安全管理,如有违反,按公司及项目部安全管理规定进行处理。
(4)承包人在施工中,严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。
(5)承包人必须保证施工现场内道路畅通,不乱堆乱放,剩余材料堆码整齐,场内无积水。
(6)施工作业层必须每日清理作业面材料,能使用必须及时使用,不能使用的必须集中堆放。
(7)搅拌机区域内整齐有序,无废物,机械、机具、车辆进场内的停放,保持清洁。
(8)施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理,发包人有权组织人员进行清收,发生的费用由承包人承担,并由承包人承担500元违约金。
(9)严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物,若发生偷盗按价值十倍赔偿,情节严重者报送当地公安机关处理。
(10)禁止施工现场出现打架斗殴,若发生进行说服教育和罚款,情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。
七、承包工期:
(1)开工日期:年月日,竣工日期:年月日。
(2)施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行,不能按期完成的,发包人有权组织人员配合完成,人工费按当地市场最高工资单价进行结算,并由承包人承担。
(3)工期延误:如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误,必须由项目经理签字认可后方可延顺,其余因承包人责任造成的工期延误,将按项目部管理规定进行处理。
(4)材料:本工程所用材料由发包人提供,承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部,七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。
八、违约及赔偿:
(1)发包人违约:不按时支付施工进度款,承包人有权停止施工。
(2)承包方违约:承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金,不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。
九、合同其余条款。
(1)协议书正本由发包人、承包人各执一份。(2)本协议书发包人、承包人签字生效。
(3)本协议条款未尽事宜,双方根据实际情况协商解决。
(4)项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件,同样具有同等的法律效力。
(5)搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算,并作为进度款和结算的依据。
(6)甲方提供大型机具,作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。
(7)临时用工:技工普工。
发包人章:承包人签字:
发包人签字:承包人身份证号:
发包人电话:承包人电话:
日期:年月日
为确保甲方设施、设备日常工作正常运行,由乙方负责承包水、电的维护与维修,为明确双方的责任与义务,特制定本协议。
第一条、甲方委托乙方负责其水、电的维护与维修,主要包括水、电、空调、电器用品,发电机一台等,维护和维修保证设施正常运行。
第二条、甲乙双方约定服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止,共计______日。
第三条、乙方如果工作中出现人身安全事故,甲方概不负责。
第四条、乙方应保持24小时电话通畅,出现断电,跳匝要随传随到,其它一般维修应在24小时内回应。
第五条、水电维修需配件及材料由乙方提供,但保证价格合理,如超出市场价格,甲方可自行购买。
第六条、维修配件及材料产生费用,双方必须协商签字。
第七条、甲乙双方约定本协议承包费用每月______元整,每月______号后发放。
第八条、甲乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第九条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
第1页。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十一条、本协议的任何修改、补充、变更,须经双方协商一致后,采用书面形式确认,经双方授权代表签署后生效。
第十二条、除本协议另有明确规定外,本协议规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的,而不是互相排斥的。
第十三条、本协议签署之后,根据本协议规定形成、签署、附加的一切协议、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本协议的附加,并与本协议形成一个不可分割的整体。
第十四条、本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第十五条、本协议正本一式_______份,由甲、乙双方各执_______份,具同等法律效力。
第十六条、本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________。
负责人签字:____________负责人签字:____________。
日期:____________日期:____________
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
经甲乙双方共同协商,就小区栋号房屋的水电工类装修工程达成协议如下:
一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容,包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准,没做的项结算不计价,未列的临时面议):
本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水,以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外),每平方米元(包括打线槽),共计元。面积按套内面积平米计算。
二、质量要求:
1、以上各项应甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷,水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。
5、安装要点:
(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定,塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
(2)合理确定线管走向,线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设,一般应相距50厘米,最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽,槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层,热水管有1.5厘米的'保护层;线槽外观横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平,几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管,地面每间隔1米固定,槽每隔2米固定,墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一,零线用蓝色,地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。
(3)pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝,管口平整;线管接头打胶,线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火,两个以上86型底盒并排的,盒与盒之间用锁扣连接,距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时,不得有s弯。连续弯曲超过2次时,加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成,为标准的转弯半径,弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍,不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。
(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米,交叉距离不应小于10厘米。
(5)暗盒加装锁扣以保护线路,导线接头应设在接线盒内,主线路不得有截断,副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈,先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层,再用绝缘黑胶布包扎2层以上,要求均匀紧密包缠。
(6)照明线、开关线用2.5平方毫米线,普通插座用4平方毫米线,厨房插座、客厅空调分别用6平方毫米线,房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线,电话线用2/4芯线或五类双绞线,闭路线用75欧宽带同轴线。
(7)电源插座下口距地30厘米(厨房、卫生间除外,扣除安装木地板高度),开关下口距地1.3m(扣除安装木地板的高度),开关距门框0.15-0.2m,同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外),高差小于5mm,盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm,吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm,电线交叉点呈90度直角,避免斜面串扰。
(8)同一回路电线穿入同一根管内,连接开关时,火线接开关;插座接线为右火线,左零线,上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,暗盒接线头留长15-20cm(强弱电箱内留线更长),所有线路应贴上标签,标明房间号。
(9)根据布线设计方案,结合墙上的点位示意图,用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。
(10)强电通电测试,网线用网络测试仪测试通断,其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。
(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。
(12)水路的安装:。
a、家装中给水管全部使用pp-r管。
b、主给水管使用6分,支管使用4分,管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp,冷水管使用1.6mp。
c、给水管管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。
d、管道敷设完毕后必须进行水压试验,试验压力为0.6mp,试压合格后,管道才允许封闭。
e、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。
f、排水管必须使用pvc管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
g、要求以最短的距离连至主排水管上,管道过长不利排水顺畅。
h、排水施工完后,必须进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题,由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
7、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元,自竣工之日起1年后支付。
8、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
9、未经甲方同意,乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定,甲方有权拒绝支付已产生的工钱,并由乙方赔偿因此引起的损失。
10、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负完全责任。
11、由甲方办理乙方工人出入手续,并支付相关费用。
12、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
13、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序,施工中产生的废渣应分类归集,保留后续工种需要的废渣,此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋,满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
14、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合,若因乙方的不当配合耽误工期,甲方有权扣留乙方的工钱,若因乙方的不当配合造成其他损失的,由乙方承担赔偿。
三、工期:
乙方不得擅自中断施工,乙方在未经甲方同意而中断施工的,乙方须赔偿50元/天的工期延误费,该赔偿费在乙方工钱中扣除。
四、工程结算:
施工期间,乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后,由双方共同验收,验收合格后,甲方一次性支付乙方90%工钱,剩余的10%工钱三个月后支付。
五、维修:
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内包工包料无偿维修。
2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
六、本协议共3页,一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。
七、附加条款:
甲方(签字):乙方(签字):
身份证号:身份证号:
___年___月___日___年___月___日。
总包单位:(以下简称甲方)。
分包单位:(以下简称乙方)。
为了确保工程施工现场临时用电安全,防止各类触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-20__),《建筑施工安全检查标准》(jgj59-1999)的有关规定,经双方协商一致签订本协议,共同遵守。
一、甲方责任。
1、贯彻落实国家、地方、行业的施工现场临时用电有关规定,负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理。
2、负责提供施工电源,并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的二级配电箱,并对乙方的使用情况进行监督、检查。
3、审阅乙方临时用电申请,并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。
4、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档。
案;未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
5、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督,发现乙方在临时用电中存在隐患,必须由乙方予以整改,并监督落实情况。
二、乙方责任。
1、严格执行国家、省市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程及所属地管理部门的有关规定,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。发生触电事故时,要立即向甲方及乙方上级报告。
2、进场前对本单位施工人员进行安全用电教育;爱护施工现场的一切配电设施及线路,非专业电工人员严禁乱动电气设备,专业电工必须持证上岗,并在甲方备案。
3、乙方向甲方提供书面的临时用电申请,在甲方指定的配电箱接用;设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。
4、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,严禁违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。
5、保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用符合国家、地方,行业及甲方相关文件规定的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品;加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行,保证临时用电符合安全用电标准。
任由乙方自负。
6、在使用甲方提供临时一电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见;有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源;对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。
7、现场发生触电事故,经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作,对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接,不服从甲方管理造成事故的,由乙方负全责,并承担甲方连带损失的赔偿责任。
8、乙方施工现场内禁止使用一切非生产用的各种电热器具,如经发现当场没收并根据规定处理。
9、乙方用电费用按实际发生数量交付甲方或执行经济合同及其它约定。
三、争议。
当甲、乙发生争议时,可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决,若达不到一致意见时,按工程所在地政府有关部门认定的结果执行。
四、双方有关未尽事宜补充条款。
五、本协议书一式两份,甲、乙各保存一份,双方签字盖章后生效。
六、本协议与经济合同等效力,自签字之日生效至工程完工终止。
总包单位:(盖章)分包单位:(盖章)。
负责人签字:负责人签字:
年月日年月日。
甲方:
乙方:
为了全面履行甲乙双方签订的《建设工程总承包施工合同》,特签订本协议。
工程名称:___工程。
工程地点:___市。
工程内容:
1、给排水、电气、安装。
承包范围:同上。
承包方式:采用“固定单价制”的方式,进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。
1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2.在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。
3.坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
4.抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
5.发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施。
2.编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。
3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4.对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。
5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。
6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。
8.合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。
9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。
11.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
12.其他。
乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工,具体履行以下责任。
1.接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决定。
2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度,并向甲方备案。
3.根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。
4.对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方的安全教育,发生人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和童工。
5.按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员,各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。
6.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8.设置必要的员工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
9.在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准并采取有效的防护措施后,才可施工。存储、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
10.监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。
11.教育本单位员工遵章守纪,不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,给甲方造成损失的应负责赔偿。
12.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工,否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
甲方:(章)乙方:(章)。
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人。
___年___月___日___年___月___日。
为做好公司的现场及安全管理工作,贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的生产方针,加强对外来施工单位(乙方)在公司厂区内进行机械工件喷漆作业的安全管理,经甲乙双方共同协商,现制定“安全协议”如下:
一、甲方给乙方提供喷漆场地、电源、水源、油漆(含底漆、面漆、稀料、腻子等喷漆所需材料);以及喷漆劳保用品,提供乙方人员随甲方员工每班一次工作餐,餐具乙方自备;喷漆完工,验收合格后,支付给乙方承包费。
二、甲方对乙方施工现场检查时提出的违章现象和不安全隐患,乙方必须立即整改,如出现危及人身和设备安全的紧急情况,甲方有权对乙方进行罚款处理或停止乙方施。
三、乙方必须按时保质完成甲方派予的喷漆工作。
(1)乙方人员在甲方喷漆工作期间,必须遵守甲方的规章制度,遵纪守法;爱护甲方设施,团结工友;节省甲方材料及消耗,不得浪费及丢失,及时清理现场,爱护环境不得超标排放。
(2)乙方负责乙方喷漆人员的管理、安技和劳保措施落实及安全培训,确保乙方人员身体健康且无传染病,对乙方人员的安全问题负责。
乙方在施工时必须明确指定现场安全负责人,加强施工地点的文明卫生及安全管理,所有施工人员应正确穿戴好防护用品,遵守甲方的厂区安全、现场管理规定,做到安全、文明施工。
乙方施工人员发生的无甲方责任的工伤事故,其责任由乙方自行承担。
(3)乙方人员的各类社会保险等自理。
(4)乙方人员合理使用甲方提供的设备,并做好日常维护保养,人为或失误造成损坏应予赔偿甲方损失。
三、若发生纠纷,双方应友好协商解决;如协商不成则由甲方所在地人民法院管辖,未尽事宜依《民法典》处理。
发包方:____制造有限公司责任人______。
承包方:责任人______。
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,为明确双方权利和义务,结合本工程实际情况,经双方友好协商一致达成如下条款:
第一条:工程概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、建筑面积:(按实际面积计算)。
第二条:承包方式。
本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方,按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。
第三条:承包范围。
第四条:质保金。
在签订本合同前,乙方已付甲方质保金万元,工程完工时,甲方足额返还乙方。
第五条:双方职责。
一、甲方职责:
1、协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。
2、督促乙方按时保质完工。
3、工程预付款的催收并发放给乙方。
4、工程竣工后,工程款的结算。
二、乙方职责:
1、负责现场安全文明施工,确保质量,按时完工。
2、负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。
3、负责施工人员的安排、材料计划、施工设备和工具配置。
第六条:本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等),均按总发包方高阳会与李xx、邵xx签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。
第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,合同经甲乙双方签字(盖章)生效,工程完工结算付款完毕,合同自动失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
________年____月____日。
甲方:
乙方:
甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方,经双方充分协商,达成以下协议条款,共同遵守。
一、工程名称:
二、工程概况:该工程为两栋17、一栋11框剪结构,约50000多平方。
三、发包方式:
1、包工包料:所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。
2、包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工,确保工程质量。
3、包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、包安全文明施工:乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容:施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价:每平方米人民币元(预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算),最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务:
(一)权利。
甲方:严格监督乙方按图保质按期施工,因需必要变更或调整施工方案时,乙方必须服从。
乙方:当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时,甲方应当合理补贴或单项另行造价。
(二)义务。
甲方:
1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方:
1、所有劳务用工自主安排,严格执行国家建筑行业有关法律法规,确保劳动安全,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)承担所有事故的经济及法律责任。
2、自备施工工具、用具。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改的费用,由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
4、应严格按工期进行施工,确保按期完工,如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。
5、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
6、乙方在合同期间必须完整履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失,乙方前期施工部分不予结算,作为对甲方损失部分的费用补偿。
八、付款方式:
甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%,工程竣工验收合格后付至95%,在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金,保质期为两年,保质期满由甲方退还乙方全部质保金。(其他条款同大合同)。
九、合同终止条件发生下列情形之一甲方有权终止合同。
1、乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排,将影响工程总体进度时。
2、乙方不按安全技术操作规程施工,将造成工程安全管理重大隐患的。
3、乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4、乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。
十、其它:本协议未尽事宜,双方协商决定。
十一、本协议自双方签字之日起生效,除正常质量保修外,甲乙双方履行协议文件的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算款支付完毕,本协议即告终止。
十二、本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,共同遵照执行。
甲方(签字):
乙方(签字):
签订日期:
甲方:
乙方:
签订地点:东营。
签订时间:
为规范管理乙方在甲方的施工(生活)用水、用电,经双方友好协商,现将水、电使用有关事宜作如下约定:
1、甲方负责抄表计量,乙方提供水表、电表(施工与生活分开计量)。甲方收取乙方水、电费用,开具水、电费发票。
2、水费4.55元/m3,电费1.6元/kwh。乙方同意自年月日起,申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。如遇国家水、电价格上调,适时另做调整。
3、甲方每月28日前抄表,计量乙方消费的水、电数量,乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认,同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。
4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则,根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。
5、乙方如逾期(每月10日前)未交水、电费,每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。
6、甲方本着公平、公正、公开的原则,保证抄表的真实性。
7、乙方自接水、电之日起,严格遵守甲方的水、电使用规定,出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象,一经发现,乙方必须无条件的接受甲方的处理。
8、若甲、乙方出现纠纷,双方协商解决;协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
9、本协议作为主合同的附件,与主合同具有同等法律效力。
自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律行政法规遵循平等资源公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就甲方维修施工事宜达成如下合同条款。
一、工程名称:杨家堡小学校车停车场工程。
二、项目内容:杨家堡小学校车停车场铺设。
三、工程期限:本工程自20xx年4月9日至20xx年4月12日完工。
四、具体施工要求。
1、校门外北边草坪铺设校车停车场225平方米。
2、铺设地基用沙土夯实。
3、表面铺设红砖,东边、北边铺设倒牙砖。
4、铺好的.红砖表面做灌沙处理。
5、地基下铺设23米长直径70公分pvc管(双管)。
五、甲乙双方的责任。
1、乙方在施工中所需要的红砖、倒牙砖由乙方到学区拉运。
2、乙方在完成学校委托事务过程中,由于个人行为造成学校财产损失的,必须无条件予以赔偿。
3、乙方在完成委托事务中自负安全,甲方不予保障。
4、乙方在施工过程中做好安全防护及警示,若防护不到位造成意外伤害者,甲方不负连带责任,一切责任由乙方负责。
5、由于乙方未按甲方要求完成委托事务,验收不合格造成的一切损失由乙方负责。
6、工程结束后所造成的建筑垃圾由乙方负责清理。
7、甲方负责提供水、电、路三通,并教育学生不准到施工地点玩耍。
8、工程验收合格后,工程价格以财政审核中心审定价和甲方根据实际工程量与乙方协商价为准,工程款由甲方一次性付清。
甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)。
代表人:代表人:
联系电话:138*****373联系电话:
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商,根据国务院颁发的合同法的相关条例,甲方把临安天目大酒店水,电的.工程维修给乙方,双方在自愿公平的基础上达成以下具体条例:
(一)承包时间:自____年____月____日到____年____月____日,承包有限期1年。
(二)维修材料设备及工具:为方便乙方及时对酒店水电进行维修,甲方为乙方提供所有维修材料,设备及工具。
(三)维修内容:临安天目大酒店的所有水,电,管道,燃气以及相关工程。
(四)维修时间细则:
第一条乙方在非正常停水电的情况下及时修复,到随叫随到。
第二条乙方在酒店客房未住满的情况下,在24小时内对客房管道电器等进行维修。
第三条乙方在酒店客房住满的情况下,能够对客房管道,电器等维修,做到随叫随到。
(五)维修报酬:甲方支付乙方维修报酬每月1000元,支付时间:当月工资次月15日支付。
(六)违约责任:乙方若因乙方未到岗等原因导致酒店不能正常营业,则每次赔偿损失当月工资。
(七)附件:本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
____年____月____日____年____月____日。
发包方(以下简称甲方):
住所:
代表人:
承包方(以下简称乙方):
责任人:
住所:
1、工程名称:
2、工程范围:
5、承包范围:
6、承包方式:
7、工程期限:
计划开工日期:_______年____月____日,计划竣工日期:_______年____月____日,总共________日历天。
1、甲方的职责。
(1)提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。
(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
(4)工程完工时,及时安排人员验收。
2、乙方的职责。
(1)乙方需严格遵守安全施工规范,服从项目管理人员的指导,施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求,乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工,及不按照施工规范操作,而引起的总项目部罚款由乙方负责。
(3)乙方须文明施工,做到施工现场整洁,严禁施工材料乱堆放。
(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员,按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误,则乙方不承担责任。
(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好,若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险,水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后,甲方完成验收时,双方进行结算,乙方准备好结算依据。
每月_______日乙方向甲方报告工程进度,甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______(依据总承包方合同付款方式)。
1、进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙方负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷,乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人,情节严重均交司法机关惩处,乙方不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量,达到______________________________标准,如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的______%处罚。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日。
乙方:
责任人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日。
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
1、装修施工地点:xx。
2、工期:xx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。
3、本项工程预计费用xx元人民币。
1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割。
4)、开关面板安装。
5)、小五金、马桶、的安装。
6)、后期灯具的安装。
3、工程结算方式:按实结算:总价结算:20元平米(套内面积)。
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
1、双方同意由。
第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经第三方监理(厦门xx公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过。
第三方监理(厦门xx公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至xxxxxx。
(五)水电工程保修xxxx年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方:
乙方(盖章):
日期:
1.甲方提供的材料。
乙方可提前二天或维修前向甲方提供本项维修需要购买的材料清单,并注明所需要材料的数量。甲方应于合同上所订开工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地点。否则合同工期起始日将以甲方供齐料的次日为准,按原订合同工期顺延计时.甲方负责采购供应的材料应符合安全要求的合格产品,(甲方应保证所供材料的质量,)供应到现场后,甲乙方应办理交接手续并提供物料清单。乙方如发现甲方提供的材料与所提供材料清单有规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料,均应用于本合同规定的地方和用途,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款补偿给甲方。3.乙方提供的材料如甲方需乙方采购的水电材料,乙方采购的水电材料于市场价格进行采购(必须是合格安全产品)。乙方供应的水电材料可提供价目清单及价格,由甲方确认后乙方再行采购,乙方需保证材料的质量.甲方应到现场验收,如不符合维修施工要求或与原清单规格有差异,应指令更换或禁用。如(未经甲方同意而乙方自行)使用,对工程造成的损失及返工费用由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于维修质量及验收的约定。
1.由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
2.工程竣工:乙方应通知甲方验收,甲方在接到通知组织验收,并办理验收手续。
3.甲方供料者因材料原因影响工程质量者,与乙方无关,且返工需另计费.
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.未经甲方同意批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。3.负责维修过程所产生垃圾的处理工作,维修完工清洁干净。4.维修现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好在施工工作过程,禁止闲杂人等进入现场。6.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的维修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:1.工程款付款方式:
2.乙方承包内容:
1).现场所有水电维修(不包新增加,加装需另行收费,收费标准详见本中心收费)。
2).所有水电维修过程所产生的垃圾清理。3).水电安全检查,每月一次。
3.工程结算方式:按实结算(1+2+3):1)维修服务费2)代购材料费3)安装费。
第六条违约责任:
1竣工后,甲方需按合同上甲方所提出的维修内容及要求验收:若乙方违约,则由乙方负责返工至符合要求为止,或因甲方遗漏或失误原因造成工程不合要求,则需由甲方负责.遗漏部分需另外计费.
第七条纠纷处理方式:
因工程维修质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向岳西县人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的维修延误,经双方确认后可以顺延。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
甲方签字:乙方签字(盖章):年月日。
甲方:xxxxx。
乙方:xxx维修队。
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在水电维修工程中的权力和义务,本着相互信任的原则,经双方协商同意,就甲乙水电维修工程达成如下协议,供双方共同遵守:
一、维修内容、范围及时间。
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间:xx年xx月xx至xx月xx日。
二、维修承包费用。
全年为xxxx元。
三、双方约定事项。
1、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作,并做好到交旧领新,随叫随到。
2、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单,并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。
3、工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。
4、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料,影响乙方施工者,乙方不负任何责任。
5、施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。
四、付款方式。
每半年付款xxx元,年底付完。
五、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
甲方:乙方:
xxx年xx月xx日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
为更好的促进机关办公效率提高和促进公司业务开展,现甲乙双方就乙方对甲方办公场所水电维修等相关事宜本着公开、公平公正的原则达成以下协议:
一、协议时间:20xx年月日至年月日甲乙双方权利和义务:
甲方权利:
1、甲方有权利要求乙方在水电维修时提供优质廉价的服务。
2、甲方对乙方在本单位进行水电维修时可以提出时间、空间的.要求,以确。
保乙方的活动不影响甲方的正常工作。
3、甲方有权要求乙方爱护公共设施设备,并对乙方行为造成的损坏要求按价赔偿。
甲方义务:
1、为乙方水电维修提供必要的条件。
2、允许乙方进行水电维修时自主安排工作。
3、对乙方的维修活动,本着互惠互利的原则相互支持乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供必要的工作条件。
2、乙方可以在指定的时间、空间内自主进行维修活动。
3、乙方有权有偿使用甲方所提供的水、电等公共设施。乙方义务:
1、乙方须按照协议在指定时间空间内从事维修活动。
2、乙方须遵守相关法律法规,维护甲方的利益、荣誉。未尽事宜甲乙双方协商解决。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:(签章)。
签订地点:
签订时间:乙方:(签章)法人代表:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。