合同协议是一种重要的法律文书，它能够为双方提供法律保障，保护他们的合法权益。以下是一些经典的合同协议范文，希望对您的合同起草工作有所帮助。
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：
一、甲方将坐落在______市______区__________路______号院（小区）________________住房（房屋所有权证号：________________土地使用权证号：____________使用性质：）建筑面积____________平方米，地下室一间面积平方米出卖给乙方；并将该房产相关权益一并转让给乙方。
二、甲、乙双方协商，上述房屋的成交价为人民币____________元（大写：____________万仟佰拾元整）。本协议签订之前，乙方已向甲方支付人民币元（大写：____________元整）作为购房定金。
三、甲、乙双方议定，自本协议生效后，乙方将上述房屋价款分________次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房款。甲乙双方签订本协议时，乙方交万元整（小写：元）给甲方。乙方在拿到甲方房产证和甲方提供过户相关材料，在办完房屋所有权证过户手续后，乙方再交余款。
四、甲方保证上述房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，造成产权不能过户，概由甲方负责清理并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，均由甲方负责赔偿。
五、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用，如：电话费、暖气费、水电气费、网费、物业管理费、有线电视费等。
六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的相关手续，办理过户手续所需费用由______方承担，未尽事宜甲乙双方协商解决。
七、本协议签订后，乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在2日内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途违约，应在2日内书面通知乙方，并自违约之日起2日内将双倍定金及已付款返还给乙方。
八、附加条款：
九、本协议及补充条款经甲、乙双方签字后生效。
十、本协议连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等法律效力。
乙方(买方)：____________
签定日期：________年________月________日
签定地点：____________________
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙方双方协商一致，甲方委托乙方负责承建其，为了明确双方各自的权利义务，特签订本协议。
l、工程名称：
2、工程范围：
1、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收通过。
2、工程总价款：按工程施工标准，以万元/公里进行全包干方式（包含但不限于材料费、辅材费、设备费、配件费、人工费、管理费、机械费、运输费、协调费、堆土场费、坍塌土方运费、安全责任及安全措施费、劳动保护费、有关保险费、利润、税金及其它与该工程有关的一切费用在内）;款约米，全长约公里，大约总计人民币万元（大写）。
3、工程款支付方式：款项由甲方按协议签订的帐户分次付款，签订协议之日施工队进入场地后3天支付协议15%的款项，计人民币万元（大写），当施工队进场施工后，每完成2公里经甲方验收后支付乙方所完成工程款的80%，所有道路施工验收完毕后乙方提供合法有效的税务发票。
该工程竣工后乙方提交给甲方待验收的时间为：年月日。本工期未包含因天气原因而影响的`工期。
必须按照甲方提供的施工方案施工：
1、修复并加深、加宽排水沟，更换或增加排水涵管。
2、部分路段需要砌筑挡土墙，防止雨水天道路受到冲毁下陷。
3、路面清理洒水，摊铺碎石嵌缝找平，混合料（碎石、风化岩碎石、就近山体取材铺设20cm经过反复碾压后最终厚度不低于15cm（中间稍高防止路面积水）。
1、乙方负责一切施工的安全措施和设施。
2、乙方若出现安全事故，所造成一切损失均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。
在施工过程中，若需对道路线路进行变更，必须由甲方出具书面《道路施工变更通知书》，经甲方负责人签字并加盖甲方单位公章。
一、甲方的权利和义务。
1、甲方有权对乙方承包的施工单位的安全生产进行监督。
2、甲方有权对乙方的施工质量、施工进度情况进行监督。
3、甲方有权对乙方给施工人员工资发放情况进行监督。
4、甲方须及时向乙方按时支付工程价款。
二、乙方的权利和义务。
1、及时组织施工队伍，负责对施工人员的管理，并确保工程进度和质量。
2、乙方负责协调一切村民事务。
3、根据国家相关规定，在道路质量保证期内，乙方将受质量保证期的约束。
1、本工程以山东省实施的《中华人民共和国道路交通安全法》的技术要求和甲方施工方案要求等作为质量评定验收依据。
2、本工程质量要求：验收达到优良。
1、甲方不按协议约定支付工程款，每延期一天，将按到期未付金额的万分之二向乙方支付违约金。
2、乙方不按期完成道路工程，每延期一天，将按到期未付金额的万分之二向甲方支付违约金。
3、乙方管理工程质量达不到甲方要求的，乙方负有全部责任。
1、经甲乙双方协商一致，可以对本协议的约定进行变更，但协议变更须以书面形式进行。
2、因一方原因，协议无法继续履行欲终止协议时，应提前15日书面通知对方，经协商签订书面协议终止协议，并由责任方向对方赔偿由此造成的经济损失。
1、本协议在履行过程中发生争议，在不影响工程进度的情况下，双方可协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿意协商、调解或协商、调解不成时，可向人民法院起诉。
1、本协议经甲方代理人签字加盖公章，乙方代理人签字后即生效。
2、本协议内容手工填写或手工改写无效。
本协议一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方：乙方：代理人（签字）：
开户行：账号：
协议签署时间：
代理人（签字）：年月日。
出让方：
男
出生年月：
汉族
身份证号：
（以下简称"（甲方"）
受让方：____股份有限公司（以下简称"乙方"）
鉴于：
一、______有限责任公司（以下简称目标公司）于________年____月____日投资成立，其注册资本为____万元，经营期限：长期，经营范围：以公司营业执照为准。
二、股东及股权情况：
1、股东___出资额1020万元，占该公司__%的股权；
2、股东___出资额980万元，占该公司__%的股权。
三、甲方拥有目标公司100%的股权（以下简称目标股权），现同意将其拥有的股权按本协议的约定转让给乙方，乙方愿意受让该目标股权。
四、资产情况：
1、位于__市__区__街道办，____平方米（约_亩）的国有土地使用权；土地证编号为：__国用（__）字第___号；土地性质为：___；使用权类型为：有偿出让；使用年限为：________年。
2、位于__市__区__街道办，面积为_____平方米（约__亩）的国有土地使用权；土地证编号为：__国用（__）字第___号；土地性质为：综合用地；使用权类型为：有偿出让；使用年限为：________年。该宗土地现为陕西德融科技发展有限公司___万元贷款作为担保抵押于西安市新城区信用联社兴庆信用社。
3、该宗地内有热水井一眼。
4、地面附着物、围墙及部分建筑物（以现状为准）。
5、项目策划、可行性研究、规划、名称等无形资产。
五、甲乙双方均充分理解在本次股权转让过程中各自的权利义务，并均同意依法进行本次股权转让。
甲方与乙方经过充分协商，在平等自愿的基础上，依据《合同法》、《公司法》及相关法律规定，就上述股权转让事宜，达成以下协议：
第一条：股权转让价格和方式
1、甲方同意将所持有______有限公司100%股权，以__万元（__万元整）的价格转让给乙方，乙方同意按此价格购买甲方所持有该目标公司的100%股权。
2、上述股权转让以股权变更的方式进行。股权变更一次完成；甲方收到乙方支付的股权转让款项后向乙方出具收款收据。
3、甲方承担股权转让的工商变更手续完成前目标公司所有的债务及任何潜在的可能影响目标公司经营或负债的纠纷。
第二条、价款支付方式
1、本协议签订后____日内，乙方向甲方指定帐户支付首期定金人民币50万元整（伍拾万元整）；甲方负责将目标公司土地围墙全部完成及围墙内青苗清除后将土地交与乙方，乙方在____日内再向甲方指定账户内支付第二期定金人民币__万元整（__万元整）。上述定金共计___万元整（__万元整），协议履行后抵作预付款。
2、甲方将场地移交给乙方后____日内，由乙方向甲方指定帐户（__市__区信用联社__信用社）支付人民币___万元（__万元整）。用作办理"长安国用（97）字第126号"目标土地___万元抵押贷款的清偿手续，该款作为本次股权转让的第三期付款。解除担保抵押后，甲方须将该宗土地的使用证交与乙方。
3、甲乙双方公司交割后____日内，甲方办理完成股权转让的所有工商变更手续后，乙方于____日内向甲方支付第四期转让款人民币____万元（__万元整）。
4、第四期转让款付清后____日内，乙方向甲方付清最后一笔转让款___万元整（___壹万元整）。至此，转让款项全部付清。
第三条、目标公司交割
1、本协议签订后____日内，由乙方委托第三方会计师事务所对目标公司进行全面审计，审计费用由甲方承担。审计结果出具后如与甲方提供的基本情况相一致，方具备公司交割的条件。
2、本次股权转让的定金（壹佰万元整）全部支付后____日内，双方交接公司所有文件资料，封存公司所有印章，编制《公司转让交割单》，由乙方凭此清单逐项核对与验收。核对无误、验收完毕后，由协议双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。
3、自公司交割之日起至新工商执照领取期间，如需使用印章，双方共同启封，有权用印人应在双方监督下对用印情况进行记录并签字。取得新的营业证照及新刻制印章后由双方共同销毁原印章。
第四条、双方的权利义务
1、甲方的责任与义务
a、在协议约定时间内配合完成公司资产交接和股权变更工商手续；
b、负责承担公司截至股权变更之前所已发生的或潜在的债务；
c、本协议约定的其他义务。
2、乙方的责任与义务
a、按照本协议约定的时间和金额支付转让价款。
b、全力配合甲方完成转让的各项手续及交接工作。
c、本协议约定的其他义务。
第五条、保证和承诺
甲方向乙方做出如下保证和承诺：
1、保证目标公司是合法存续的有限责任公司，具备持续经营的所有法律条件，保证所提供的公司的所有资料是真实、全面、完整的，没有隐瞒和虚假。
2、保证对所转让的股权具有完全处分权，且保证所转让之股权未被抵押、查封，并不受第三人追索；在本协议签订之日除公司名下土地证编号为__国用（__）字第___号地块对外设有___万元抵押以外，其公司土地使用权无权属争议，再无对外设定抵押或担保、未被查封、转让或与他人合作；取得土地证编号为__国用（__）字第___号和__国用（__）字第___号国有土地使用权所应支付的所有款项已缴清。
3、保证在交接前不存在用公司的印章盖空白纸等可能导致公司权益受损害的不当行为；因印鉴所产生的债务及可能引起的纠纷和责任由甲方承担。
4、甲方承诺其披露的公司信息无遗漏，无有损或可能损害乙方利益的任何隐瞒，如有遗漏或隐瞒，甲方负责赔偿乙方因此而遭受的所有损失。
5、甲方承诺在本次股权转让完成后，如目标公司出现任何股权转让前的因素导致的纠纷或诉讼，均由甲方承担完全责任，并由甲方控股的陕西德融科技信息发展有限公司承担连带责任（附承诺书）。
6、甲方承诺在目标公司整体移交后，协助乙方协调各种社会关系。
第六条、争议处理
在本协议履行过程中，协议双方发生争议，可协商解决，协商不成可向协议签订地人民法院起诉。
第七条、违约责任
1、乙方未按协议约定期限付款，由协议约定的付款期满之日算起，每逾期一日应按未付款额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过____日，甲方有权单方面解除协议并要求乙方赔偿一切损失。
2、甲方未能按期完整向乙方交接公司资产、帐务、文件资料及完成股权变更，每逾期一日应按乙方当期应付款额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过____日，乙方有权单方面解除合同并要求甲方赔偿一切损失。
3、甲方如隐瞒或未完全披露公司信息或未妥善处理公司原有债务或纠纷导致乙方利益受损，甲方除赔偿乙方损失外，还应按应赔偿额的10%承担违约金。
第八条：费用承担
因股权转让所发生的全部费用（如公证、工商登记、税费）等，由甲乙双方各自承担应承担部分。
第九条：协议生效及其他
1、本协议自双方签字（盖章）之日生效，协议履行完毕时自行失效。
2、未尽事宜双方可签订补充协议、会议纪要、备忘录等书面文件，经双方签署的具有协议内容的文件与本协议具有同等法律效力，而口头约定则不构成对本协议的修改和补充。
3、在工商局办理股权变更登记时，所签的制式股权转让协议与本协议不符的，以本协议为准。
4、本协议一式四分，甲乙双方各执两份。
甲方（股权转让方）：
乙方（股权受让方）：
签约时间：
签约时间：
签约地点：
甲方：
乙方：
为适应经济发展，加快农村基础设施建设，要致富先修路和发展农村经济，使农民增收致富，实现村村通公路。龙市镇崇佛村_社因修建乡村公路需经过三块碑村_社、_社。本着村民“一事一议”制度，公开、公平、公正的`原则，经崇佛村村委会、三块碑村村委会以及甲乙双方群众共同协商，决定协议如下：
一、从三块碑村三队至十二队，十二队黄发树门前至崇佛村一社李家湾__门前砖房子大坝子止，修建一条路基6米宽的毛基公路。
二、占用三块碑十二社土地采用1:2的置换方式置换土地，共占用三块碑村十二社___田土面积共计__亩，崇佛村一社用__耕种的方田与其置换。
三、崇佛一社付三块碑村十二社合伙费__元。
四、如崇佛一社以外的村社要搭建公路须经双方协商同意后方可修建。
五、如崇佛一社有重车拉东西把三块碑村公路损坏应由崇佛_社处理维修。
甲方：乙方：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
鉴证方：鉴证方：
年月日年月日。
甲方（转出方）：
住所地：
法定代表人：
乙方（转入方）：
住所地：
法定代表人：
本协议由上述双方于 年月 在 省 市 区签署。
鉴于：
1、 有限公司（以下称目标公司）是 依法成立的有限责任公司（其他有限责任公司），其中， 持有目标公司 %的股权， 持有目标公司 %的股权。
2、 有限公司是依法成立的有限责任公司（国有独资）；
3、甲方同意根据本协议约定内容，将其持有的目标公司 %股权，无偿转让给乙方持有。乙方同意通过无偿转让的方式获得上述股权。
为此，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议，以资共同遵守。
第一条 转让的标的及价格
1.1 甲方将其持有的目标公司的 %股权无偿转让给乙方。
1.2 本次转让完成以后，乙方即持有目标公司 %的股权第二条 甲方承诺
为实现本协议之目的，甲方谨此向乙方做出如下承诺：
2.1 甲方合法持有目标公司 %股权，且该股权目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权利。
2.2 甲方作为目标公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
2.3 甲方及其主管部门已经通过决定同意转出本协议项下的&%股权；
2.4 目标公司其他股东同意甲方本次股权转让，且放弃对该股权的优先购买权。
2.5 自本协议生效之日起，甲方完全退出目标公司的经营活动，不再参与目标公司财产、利润的分配。
第三条 乙方承诺
为实现本协议之目的，乙方谨此向甲方作出如下承诺：
3.1 乙方董事会已经通过决议同意接受本协议项下甲方转让之股权份额；
3.3 乙方承诺，本次股权转让完成后，在接受转让股权份额的范围内，将继续承受目标公司原有的债权债务和对外担保。
第四条 利益安排
4.1 目标公司在本次转让完成之前的债权债务继续由已方在受让股权范围内享有和承担。
4.2 本协议生效之后，甲方对目标公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
4.3 本次股权转让中，需要缴纳的税费由甲方、乙方按照法律法规的规定各自承担。
4.4 本协议生效后，涉及办理公司工商变更登记手续及公司交接等事项，由双方相互配合，协商完成。
第五条 协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。
第六条 协议终止
6.1 本协议可以因以下原因终止：
6.1.2 认为有必要终止本协议。
第七条 违约责任
任何一方违反本协议项下的义务，均视为违约，违约方应依照法律规定及本协议的约定，向守约方承担违约责任。
第八条 其他事项
8.1 本协议未尽事宜，由双方或双方协商签订补充协议。补充协议及本协议附件与本协议具有同等法律效力。
8.2 本协议正本一式 份，每份具有同等法律效力。
签署时间： 年 月 日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
甲方与乙方关系为父女关系，根据《继承法》，双方本着既照顾亲情又体现公平，达成协议如下：
1、甲方于_________年________月________日购买_________集团有限公司“______”小区6栋4单元402号经济适用房一套，面积为94.791m2，总房价元，于________________年________月________日交房。（房产证至今未拿）。
2、因甲方在________年________月________日突发脑溢血过世，现根据甲方的生前将上面购买的房屋无偿转让给乙方的意愿，乙方与母亲和弟弟、妹妹、妹夫协商同意，将甲方上面房产无偿转让过户给乙方。
3、甲方的配偶和其他的子女将自愿放弃房屋的所有权，无权管理和使用该房屋。
4、因甲方现已经过世，由甲方的配偶（乙方的母亲）全权代理办理房屋继承过户协议相关手续。
5、至协议签字日起房屋所有权归乙方，产生的一切费用，包括管理费和税费全部归乙方承担。
6、本协议自________年________月________日起生效，协议一式两份，乙方和甲方的配偶各一份。
甲方：________（签字）。
乙方：________（签字）。
日期：________
日期：________
转让方：（甲方）
身份证号：
受让方：（乙方）
身份证号：
鉴于甲方在公司（以下简称公司）合法拥有 %股权，现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权，并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有 %股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的 股权。
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就股权转让事宜达成如下协议：
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的 %转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
1、甲方同意根据本合同所规定的条件，以 元将其在公司拥有的 %股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
2、乙方同意按下列 方式将合同价款支付给甲方：
（1）乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付 元；
（2）在甲乙双方办理完工商变更登记后，乙方向甲方支付剩余的价款 元。
1、甲方为本协议所转让股权的唯一所有权人；
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务；
3、保证所与本次转让股权有关的活动中所提及的文件完整、真实、且合法有效；
4、保证转让的股权完整，未设定任何担保、抵押及其他第三方权益；
5、保证其主体资格合法，有出让股权的权利能力与行为能力；
6、保证因涉及股权交割日前的事实而产生的诉讼或仲裁由出让方承担。
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
本次股权转让有关费用，由_________承担。
本协议生效后，出让方享有和分担转让前该公司所有的债权债务。受让方分享转让后该公司的利润和分担风险及亏损。
发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书：
2、一方当事人丧失实际履约能力；
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
2、如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的 ‰支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。
1、未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人泄漏在协议履行过程中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的除外。
2、保密条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第 种方式解决：
2、各自向所在地人民法院起诉。
1、本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2、本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议执行过程中的未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是的友好协商态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
4、本协议之订立、效力、解释、终止及争议之解决均适用中华人民共和国法律之相关规定。
5、甲、乙双方应配合公司尽快办理有关股东变更的审批手续，并办理相应的工商变更登记手续。
6、本协议正本一式四份，甲乙双方各执一份,公司存档一份,工商登记机关一份,具有同等法律效力。
转让方：
年 月 日
受让方：
年 月 日
甲方：___________________，女，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_______________________________，住址：___________________________________，联系电话：__________________________。
乙方：___________________，男，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_______________________________，住址：___________________________________，联系电话：__________________________。
一、更名。
1、甲乙双方于_____年_____月_____日协议离婚，婚姻关系存续期间育有婚生子女_________，_________的抚养权归甲方所有，甲方作为_________的`监护人行使监护职责。
2、为方便婚生子女_________上户就学，现甲方请求将婚生子女_________更名为_________。
3、乙方同意甲方将婚生子女_________更名为_________的要求，并积极配合甲方办理相关变更手续。
二、其他约定。
1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等，签署即表明对本协议的认可。
2、本协议一式三份，双方各执一份，提交户籍登记部门留存一份，经双方签字后生效，各份均具有同等的法律效力。
3、若本协议部分条款被认定为无效，不影响其它部分的效力。
4、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
经双方协商，就电话（宽带）使用权过户转让达成协议如下：
一、甲方因_____同意将中国电信股份有限公司宝鸡分公司
（以下简称中国电信宝鸡分公司）电话（宽带）_____号码租用权转让给乙方使用；
二、乙方同意接受甲方租用权的转让，租用期间遵守中国电信宝鸡分公司有关业务规定，并按期缴纳电话（宽带）费用。转让后，甲、乙方有关电话方面所发生债务一律由乙方承担。甲方在使用期间所欠中国电信宝鸡分公司的月租费、通话费、宽带费等费用由乙方负责缴纳，否则，中国电信宝鸡分公司将按照规定给予欠费违约处理。
三、双方有关转让过户经济补偿事宜应自行协商解决，在任何情况下均与中国电信宝鸡分公司及其下属分公司无任何关系。
四、甲方原申请开通的电话（宽带）附加业务，乙方在办理过户手续后可继续使用，如需变动，乙方应向中国电信宝鸡分公司营业厅提出申请予以调整。
五、甲方须持已付讫的上月账单办理过户手续，过户当月所发生的费用由乙方承担。
六、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，中国电信宝鸡分公司备存一份。
七、本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成应提交仲裁委员会仲裁解决。
八、本协议经甲、乙双方签字、盖章，中国电信宝鸡分公司同意办理过户手续生效。
甲方（印章）：____
乙方（印章）：____
本人或经办人签名：_____
本人或经办人签名：____
签字日期：_____
签字日期：____
道路由于20__年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。
第一条：____工程概况。
(一)工程名称：____道路维修。
(二)工程地点：_____________________。
(三)工程范围：____全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复)。
(四)工程总造价：_____________________经双方确定本合同工程造价暂定为人民币_________________万元，大写_________________万元整。
第二条：____工程期限根据双方协商工程期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，若遇特殊情况，工期顺延。
第三条：____工程质量乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第四条：____工程款结算及支付方式：____本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方_______________20__年底前付清乙方工程款。
第五条：____乙方应负责施工时的.人身安全责任及民事责任。
第六条：____其他约定。
(一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
(二)本修路基施工合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。
发包方(签章)：_____________________。
承包方(签章)：_____________________。
法定代表人：_____________________。
法定代表人：____________。
____________年____________月____________日。
____________年____________月____________日。
房主：
转租方：
承租方：
因原承租方________个人原因，于_________年________月__________日，将从房主租来的房屋转租给_________.经过三方同意，达成如下协议：
1、转租方（原承租方）于xx年xx月xx日号租赁的门房，因个人原因于xx年xx月xx日将房屋转租给承租方。经房主同意，将多缴的水电费（电表数由至）退还给转租方，并解除之前的合同关系。房主与承租方重新订立合同关系。且告知承租方此房屋到期日。
2、从转租日起，水电费重新计算，租赁时的电表数为：在承租方租约期满后缴纳。
3、承租方在租赁期间，未经房主同意，不得私自转租或改变房屋结构，由承租方造成的房屋损坏，承租方负责修复或赔偿。
4、承租方在租赁期间不得从事违法活动，由承租方引起的法律责任将由承租方自行负责。
5、因承租方造成的失火或其他人为损坏，承租方应按照损失情况予以赔偿。
6、此租约于20xx年6月23日到期。如承租方想继续租赁此房屋，在同等条件下，房主优先租给承租方。但租金需另行商定。
7、本房屋出租的租金不包含水电费用，水电费用需另外缴纳。
8、此合约一式三份，三方各执一份，由三方代表签字后生效。
房主：
转租方：
承租方：
日期：
第一条转租人经得出租人的同意，就承租的坐落于房屋_________________平方米转租与承租人为居住使用而承租人依约承租相应责任。
第二条转租期限：自_________________起，至_________________止计_________________年。
第三条租金：
1.每月租金人民币_________________元，每月_________________日以前缴纳。
2.保证金人民币_________________元，于转租期满交还房屋时无息返还。
第四条使用转租房屋的限制：
1.本转租房屋系供住家之用。
2.未经甲方同意，乙方不得将转租房屋全部或一部分转租、出借、顶让，或以其他变相方法由他人使用转租房屋。
3.乙方于转租期满应即将转租房屋腾出交还，不得向甲方请求迁移费用或任何费用。
4.转租房屋不得供非法使用，或存放危险物品影响公共安全。
5.转租房屋有改装设施的必要，乙方取得甲方的同意后得自行装设，但不得损害原有建筑，乙方于交还转租房屋时并应负责回复原状。
第五条危险负担：乙方应以善良管理人的注意使用转租房屋，除因天灾等不可抗拒的情形外，因乙方的过失致转租房屋损毁，应负损害赔偿之责。转租房屋因自然的损坏有修缮必要时，由甲方负责修理。
第六条违约责任：
1.乙方违反约定方法使用转租房屋，或拖欠租金达两期以上，经甲方催告限期缴纳仍不支付时，不待转租期限届满，甲方得解除租约。
2.乙方于终止租约或转租期满不交还房屋，自终止租约或转租期满之竖日起，乙方应按照每日支付违约金。
第七条其他特约事项：
1.转租房屋的税费由甲方负担，乙方水电费自行负担。
2.乙方迁出时，如遗留家具杂物不搬的，视为放弃，可由甲方处理。
3.本合同转租期限未满，一方拟终止租约时，须得对方的同意。
第八条本合同一式份，当事人各执份为凭。
转租人（盖章）：
承租人（盖章）：
地址：
地址：
法人代表（签字）：
法人代表（签字）：
承办人：
承办人：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
担保人（盖章）：
签订日期：xx年xx月xx日
签订地点：
被答辩人：xxx，男，汉族，1979年6月19日出生，xxx身份证号码：xxx。
答辩人就被答辩人诉我离婚纠纷一案，提出如下答辩意见：
一、同意解除答辩人与被答辩人的婚姻关系。
答辩人与被答辩人感情确已破裂，无和好的可能。之前，被答辩人就已多次向答辩人提出过协议离婚，只因答辩人考虑到夫妻关系一旦破裂，对小孩的身心健康成长会产生严重不利影响而未同意;答辩人与被答辩人分居至今，总希望被答辩人能够回心转意，抛弃重男轻女的封建陈旧观念，以家庭为重、以孩子为重，与答辩人重修旧好，但被答辩人却一意孤行，坚持要离婚，以致诉至贵院。事已至此，答辩人也已身心疲惫，因此，同意解除与被答辩人的婚姻关系。
二、关于被答辩人提出的夫妻共有财产问题。
1、答辩人与被答辩人结婚之后就怀有小孩，直至将小孩带到十四个月大的时候，答辩人因生计不得不外出打工，因此，在这段时间内，答辩人没有任何经济收入，更不用说有任何积蓄。而据答辩人所知，被答辩人于*月份在中国**银行开立一个个人帐户，户名为被答辩人，内有存款一万余元，此银行存款为夫妻共同财产，答辩人已向贵院申请调取该存款资料，存款数额的一半应归答辩人所有。
2、因为答辩人本身没有任何金钱可以外借，所以至目前为止，答辩人没有任何对外债权。
4、其他家庭共同财产，答辩人与被答辩人婚后并未购置房产，而是居住在被答辩人父母名下的房屋中，但婚后用夫妻共同财产购有用于家庭生活的电器等，约有xx元，现答辩人已搬出该房屋，这些财产也归被答辩人所有，所以被答辩人应支付xx元给答辩人。
三、请求法院依法判决由答辩人抚养婚生女刘xx，并判决被答辩人每月支付给答辩人500元的抚养费。
1、答辩人与被答辩人婚后育有一女名刘柏伊，于6月份出生，被答辩人及其父母因严重重男轻女，以女儿不能传宗接代为由一直对答辩人母女冷言相对，从未尽过作父亲的责任和义务，从小孩出生及生长到十四个月的这段时间里，答辩人母女日常生活均由答辩人父母在照顾，因此，答辩人非常担心女儿由被答辩人抚养，不能得到平等的尊重。
2、就答辩人与被答辩人的'经济状况而言，两人都是在外打工，都是每月一千多元的工资，所以双方抚养小孩的经济条件相差无几，答辩人将更能为小孩提供良好的生长环境。
3、鉴于小孩至今未满2周岁，理应由更具细心和爱心的母亲抚养更为适宜。
综上，答辩人请求法院判决该婚生女儿由答辩人抚养，被答辩人每月向答辩人支付抚养费500元。
四、在夫妻关系存续其间，据答辩人所知并没有产生任何用于家庭生活开支的债务，若是被答辩人个人所借债务，请求法院判决由被答辩人个人承担。
五、答辩人自愿放弃对其他夫妻共有财产的分配权利：
答辩人与被答辩人夫妻关系存续期间，被答辩人是否向答辩人隐匿夫妻共有财产答辩人无从得知，就被答辩人向法院提交的起诉状来看，被答辩人有存款40000万元，对外还有元的债权等等，诸如这些夫妻共有财产，答辩人均不知情，也不想去追究，如果被答辩人良心发现，自愿分配给答辩人母女作生活费，答辩人并接受，反之，答辩人愿意放弃对该夫妻共有财产的分配权利。
以上答辩意见，请法院采纳。
此致
xx人民法院。
答辩人：
甲方：
乙方：
由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段2.6公里道路损毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的`维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。
保民到共合段南环路约2.6公里。
1、清理完所有路边塌方;。
2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平;。
3、整个路面铺设沙石，厚度不低于10cm，路面宽度不小于4米;4，完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。
工期从2013年8月20日至9月20日。
工程由乙方包工包料，工程总造价206，000.00元。
维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程款。
4、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
甲方:负责人：
乙方承包人：
答辩人：张xx，男，195x年x月x日出生，汉族，xx市xx镇xx村，电话：xxxxxxxxxxx。
被答辩人：李xx，女，196x年x月x日出生，汉族，xx市虹桥镇xx村，电话：xxxxxxxxxxx。
答辩人因离婚纠纷一案，针对被答辩人提出的诉讼请求和事实与理由，根据本案的相关事实和法律法规，特提出如下答辩意见：
一、答辩人同意解除与被答辩人之间的婚姻关系。
被答辩人在诉状中所陈述的“随着被告经济收入的提高以及工作生活环境的改变，被告的思想开始发生变化，生活作风开始糜烂，到xxx年7月份发展到公开与他人姘居的地步”，属于典型的捏造事实，混淆是非，企图通过对答辩人的人格诬陷达到其多分财产的目的，明显背离了客观事实，请法庭对其进行严厉训诫。
双方离婚的真实原因是两人婚前感情一般，婚后被答辩人对答辩人缺乏夫妻间基本的尊重和信任，双方争吵不断缺乏有效沟通以及没有共同的价值观等因素，再加上被答辩人对答辩人的父母缺乏应有的照顾，甚至以恐吓的方式要挟答辩人对父母不尽赡养义务，被答辩人还纵容其父母多次到答辩人父母家中寻衅滋事，从而加剧了双方之间的矛盾，致使感情日益疏远并最终导致双方感情彻底破裂，于xxx年5月27日正式分居。
在婚姻关系存续期间，被答辩人多次提出离婚，也通过手机短信明确表示了其自愿放弃孩子的抚养权和财产的分割权。在双方就离婚的具体事宜达成协议，到xx市民政局办理离婚手续时，被答辩人又突然反悔，拒绝在《离婚协议书》上签字，从而导致协议离婚未成。答辩人考虑到被答辩人的婚姻犹如一个无形的牢笼，令人无奈、窒息、绝望，曾于xxx年10月11日向xx市人民法院提出过离婚诉讼，因被答辩人不同意离婚，法院考虑到系初次起诉，驳回了答辩人的诉讼请求。
答辩人与被答辩人之间的婚姻名存实亡，无任何和好的可能性，再维持没有感情的婚姻，对双方来说都是一种巨大的痛苦，对答辩人来说，更是一种煎熬，故答辩人同意解除与被答辩人的婚姻关系。
二、儿子张x的抚养权应由答辩人行使，被答辩人支付抚养费600元/月。
1、儿子张x的抚养权应由答辩人行使。
答辩人：张xx，男，195x年x月x日出生，汉族，xx市xx镇xx村，电话：xxxxxxxxxxx。
被答辩人：李xx，女，196x年x月x日出生，汉族，xx市虹桥镇xx村，电话：xxxxxxxxxxx。
答辩人因离婚纠纷一案，针对被答辩人提出的诉讼请求和事实与理由，根据本案的相关事实和法律法规，特提出如下答辩意见：
一、答辩人同意解除与被答辩人之间的婚姻关系。
被答辩人在诉状中所陈述的“随着被告经济收入的提高以及工作生活环境的改变，被告的思想开始发生变化，生活作风开始糜烂，到xxx年7月份发展到公开与他人姘居的地步”，属于典型的捏造事实，混淆是非，企图通过对答辩人的人格诬陷达到其多分财产的目的，明显背离了客观事实，请法庭对其进行严厉训诫。
双方离婚的真实原因是两人婚前感情一般，婚后被答辩人对答辩人缺乏夫妻间基本的尊重和信任，双方争吵不断缺乏有效沟通以及没有共同的价值观等因素，再加上被答辩人对答辩人的父母缺乏应有的照顾，甚至以恐吓的方式要挟答辩人对父母不尽赡养义务，被答辩人还纵容其父母多次到答辩人父母家中寻衅滋事，从而加剧了双方之间的矛盾，致使感情日益疏远并最终导致双方感情彻底破裂，于xxx年5月27日正式分居。
在婚姻关系存续期间，被答辩人多次提出离婚，也通过手机短信明确表示了其自愿放弃孩子的抚养权和财产的分割权。在双方就离婚的具体事宜达成协议，到xx市民政局办理离婚手续时，被答辩人又突然反悔，拒绝在《离婚协议书》上签字，从而导致协议离婚未成。答辩人考虑到被答辩人的婚姻犹如一个无形的牢笼，令人无奈、窒息、绝望，曾于xxx年10月11日向xx市人民法院提出过离婚诉讼，因被答辩人不同意离婚，法院考虑到系初次起诉，驳回了答辩人的诉讼请求。
答辩人与被答辩人之间的婚姻名存实亡，无任何和好的可能性，再维持没有感情的婚姻，对双方来说都是一种巨大的痛苦，对答辩人来说，更是一种煎熬，故答辩人同意解除与被答辩人的婚姻关系。
二、儿子张x的抚养权应由答辩人行使，被答辩人支付抚养费600元/月。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
协议人：***，男，**年×月×日出生，住××市×××路×××号。
协议人：***，女，**年×月×日出生，住××市×××路×××号。
协议人**、**双方于××年×月×日在**区民政局办理结婚登记手续。现因双方性格严重不合，无法继续共同生活，夫妻感情已经完全破裂并无和好可能，决定协议离婚。现双方就协议离婚一事达成如下条款：
一、某某与某某自愿离婚。
二、子女由**一方抚养，另外一方**每个月支付600元的抚养费。
2、抚养费支付时间和方式，如果一方不能够按时支付的，每天加收3%的赔偿金。
5、离婚后一年内子女户口迁到一方，另一方应协助办理，如果不协助，则赔偿损失元人民币。
6、离婚后另一方户口一年内迁出，如果超过该时间的'，按日支付补偿金元。
7、离婚后，一方未经另一方书面同意，不得改变子女的姓氏，擅自改变的，应及时恢复原来的姓氏，并一次性支付赔偿金元。
三、双方夫妻共同财产清单如下：
1、房屋，分割办法;。
2、存款，分割办法;。
3、家具电器，分割办法;。
4、股票、基金，分割办法;。
5、汽车，分割办法;。
6、其他投资、财产，分割办法。
四、夫妻共同债权及债务：
1、双方共同债权，分割办法;。
2、双方共同债务，分割承担办法。
五、探望权行使办法：
1、探望子女的时间;。
2、探望子女的方式;。
3、探望子女的地点;。
4、爷爷、奶奶探望权的行使。
六、其他问题约定：
本离婚协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人：xxxx协议人：xxx。
协议签订日期：年月日
更多。
答辩人：王xx，男，xxxx年8月19日出生，汉族，住xx区xx路xx小区xx幢xx号。
答辩人就被答辩人王xx起诉我离婚一案，提出以下答辩意见：
答辩人同意离婚，不是因为答辩人有婚外情，而是自xxx1年原告去广州工作、定居后，双方感情越来越疏远，加之双方工作环境及经济条件发生了巨大转变，差距也越来越大，导致双方夫妻无法交流，感情淡薄，所以答辩人同意离婚。
二、婚生子王xx由答辩人抚养。
原被告于xxx1年生育一子王xx，为了儿子的健康成长，答辩人要求抚养儿子。具体理由有三点：第一，作为男孩，随父亲生活对他日后的成长，无论从生理上还是从心理上，都更有利、更方便;第二，原告长期经商，根本无暇照顾儿子，原来就是依靠她的父母抚养，现在她父母已经年迈，身体也不是太好，而儿子又渐渐长大，尤其在心理上更需要家长的关怀，答辩人可以给予孩子所需要的关爱和理解。同时，原告虽然现在经济条件好，但做生意赚和赔只在朝夕，经济并不稳定，也更容易出事情，而答辩人工作和收入均稳定，不会大起大落，可以给孩子稳定的、和普通孩子一样的、正常的生活空间，对孩子的健康成长都有帮助;早几年，为了给孩子更好的外部经济条件，把他送到广州，每年只见几次面，每次见面，孩子都舍不得答辩人离开。如今，孩子长大了，更需要完整的亲情，这些都是他年迈的外祖父母和忙碌的母亲无法给予的，不能为了外部经济条件，忽略孩子内心的健康成长。
结合以上三点理由，答辩人要求抚养孩子李xx。
三、夫妻共同财产依法分割。
答辩人在举证期间提供了一些关于共同财产的证据。同时原告现在广州经商，但由于她的故意隐瞒，答辩人无法查清她的财产状况，请求人民法院在查清财产的情况下，对夫妻共同财产依法分割。
答辩人：
1.民事答辩状格式说明。
甲方：
乙方：
本着双方互利互惠，友好协商，甲方由于在征收“连二塘”下乙方田地时，乙方要求入股此厂，甲方是独资企业不可能入股。现协商，通过变通的方式，将“大冶市大箕铺龟敦矿粉厂”甲方名下股本转出部分给乙方。经双方协议，现订协议条款如下：
一、甲方征用乙方位于“连二塘”田地，面积xx亩，年限三十年，甲方按实际面积清算到位，补偿资金一次性付清。
二、另甲方愿意以“大冶市大箕铺龟敦矿粉厂”部分股本，即（贰万元）本金算作征地补偿给乙方，并在来年矿粉厂分红时，将此本金算入乙方名下。
三、土地征用，甲、乙方签此协议后，不得以任何借口单方不履行合同，如若违反，所造成的经济损失和产生的法律责任由对方承担。
四、此协议是原土地征用协议的补充。自签订之日生效。
五、本协议一式两份，甲、乙方双方各执一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
精选的优秀例文1：
被答辩人：xx，女，1987年4月29日出生，汉族，公司职员答辩人就被答辩人诉我离婚纠纷一案，提出如下答辩意见如下：
一、原告在起诉状中陈述的我方当事人婚后嗜赌成性致使家庭负债累累与事实不符。众所周知，在工作期间需要应酬，需要偶尔参加娱乐活动，这部分的支出也是难免的。而且这并没有影响到正常的家庭生活，至今我方当事人所欠债务还了大半。
二、原告诉我方当事人未承担儿子抚养费用也与事实不符。我方当事人为了维持家庭在外奔波，其期间定期往家中寄钱，经济方面并非原告一人承担。至于未尽对儿子教育责任也是因为我方当事人地理条件所限。
三、原告在起诉书中陈述的双方自婚后至今，日常生活中除掉生活所需用语外不进行任何沟通交流，这点也与事实不符，我方当事人并非视原告为路人，而是常年在外赚钱养家不能兼顾两边，对原告是有夫妻感情的。倒是原告对我方当事人感情冷淡，我方当事人难得从外地回家她也不管不问，还经常一个人外出。
并积极改正，但是原告多次无视我方当事人的原谅与提醒，终于我方当事人一气之下对原告进行了一些肢体接触，但我方当事人并不是故意想要伤害原告，只是一时冲动的过激行为。
以上答辩意见，请法院采纳。
此致
江西省南昌市xx区人民法院。
答辩人：xx5月31日。
精选的优秀例文2：
答辩人：xx，x，xxxx年x月xx日出生，x族，居住地：xxxxxx，身份证号码：xxxxxxx。
被答辩人：xxx，x，x族，xxxx年x月xx日出生，居住地：xxxxxx，身份证号码：xxxxxx。答辩人就xxx诉我离婚纠纷一案，提出答辩如下：
一、不同意解除与xxx的婚姻关系。
1、我与被答辩人xxx感情并未完全破裂，还有和好的可能。我与被答辩人1月份经人介绍后认识，双方经过一年多的相处，彼此十分了解，双方已建立了稳固的感情基础，此后才于xxxx年x月份经xxxx婚姻登记机关登记结婚，。因此，不同意解除与xxx的婚姻关系。
2、我与被答辩人xxx在起诉之前的感情十分好，平时只是小吵小闹，并没有发生过较大的争吵，并且育有一婚生子xxx，现二岁零六个月，孩子还十分需要父母的疼爱与照顾，因此为了孩子，我也不同意解除与被答辩人xxx的婚姻关系。
3、我与被答辩人xxx离婚纠纷中，并不是因为我的过错导致的。是由于被答辩人xxx有了第三者，被答辩人才会一时冲动想要与我离婚，我相信被答辩人也只是一时受到了蛊惑，并不是真心想与我离婚，我与被答辩人xxx还有和好的可能。
二、对于被答辩人第二、四项的诉请，既然我不同意解除与其的婚姻关系，那就不存在婚生子的抚养问题及共同债务的承担问题。
综上，我与被答辩人的感情并未完全破裂，还有和好的可能，因此，我不同意解除与被答辩人的婚姻关系。
上述答辩意见，请法院采纳。
此致
羊场乡人民法庭。
205月21日。