最新项目挂靠公司合同 项目挂靠合同(精选7篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!

项目挂靠公司合同篇一

为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：

一、合同标的

乙方承揽的__________工程，属于甲方经营资质范围，乙方以甲方名义及其提供的经营、资质文件承揽施工，并接受甲方的行业指导意见，甲方向乙方收取项目管理费用。

二、合作期限

本合同项下合作期限为：自该工程施工合同签署生效起至该工程履行完毕止。

三、管理费

1.管理费用为该工程施工合同所反映的总金额的____ %计收。

2.该管理费用，若乙方从甲方账面过账的，甲方可以从到账金额中扣除;或甲方开具委托收款书由乙方收款时，由乙方交付给甲方。

四、税费及权益

1.凡由施工单位负责交纳的税费等有关费用，均由乙方负责;

2.需由甲方开具发票的，税金包括：营业税_____%。

3.除涉及甲方的税金及管理费外，工程所获权益均属乙方;

五、甲方的权利义务：

1.甲方有权向乙方收取管理服务费。

4.甲方应协助乙方办理工程项目协议的签订、盖章等相关手续;

5.对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

六、乙方的权利和义务

2.享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

3.充分甲方资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

4.经营上实行内部独立核算，自负盈亏。一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

项目挂靠公司合同篇二

原告与桂友深公司签订的《内部合作管理协议书》实际上是工程挂靠协议书，该案的讼争标的仅为挂靠人和被挂靠企业的工程挂靠协议是否无效以及管理费返还，并不涉及建设工程合同项下工程工验收、工程款结算支付、工程保证金返还、发包人在欠付工程款范围内承担连带责任等内容。该案实为工程挂靠合同纠纷，而非建设工程合同纠纷，应适用一般合同管辖原则，不应由建设工程所在地法院专属管辖，并裁定驳回原告的起诉。

——（2018）琼0107民初8173号《民事裁定书》

吴某与重庆市某建设公司合同纠纷一审民事裁定书

起诉人吴某虽以挂靠经营合同纠纷为由起诉，但诉请的具体诉讼请求和事实均以建设工程施工合同纠纷为基础，其所诉应属建设工程施工合同纠纷案件，故应适用专属管辖的法律规定。

——(2016) 渝02民初376号，重庆市第二中级人民法院

被上诉人与原审被告签订一份《内部责任制承包合同》，约定由罗某某承包长江建设公司所在新疆地区设立的分公司（即五家渠分公司），罗某某可在新疆承揽建设工程，实行自主经营、自负盈亏、独立核算，每年向长江建设公司支付管理费5万元。后罗某某与上诉人签订一份《办分公司合作协议》，约定由贺某某为新疆分公司农六师地区（即五家渠地区）业务负责人，贺某某可对外承接业务，自负盈亏，每年向罗某某支付管理费10万元。后贺某某负责经营的五家渠分公司与上诉人朱某某签订一份《工程项目目标管理协议书》，约定由朱某某作为格里芬堡工程项目负责人，五家渠分公司收取该工程造价总额1%的利润。该工程后又转包给原审被告陈某某。因陈某某拖欠工程项目中的劳务、工资等款项，被多人起诉，造成长江建设公司承担连带经济损失。长江建设公司诉诸衡阳市雁峰区人民法院，要求法院判令向原审被告追偿在企业承包期间给长江建设公司造成的经济损失。本案系企业承包经营合同纠纷。

——(2017) 湘04民辖终69号，湖南省衡阳市中级人民法院

姚某、四川省某建筑公司追偿权纠纷管辖民事裁定书

上诉事由：本案系因建筑工程挂靠关系产生纠纷，应当适用相关建设工程专属管辖的规定。请求将案件移送工程所在地成都市金牛区人民法院处理。

原审原告称，原审被告合伙挂靠原审原告对外承包工程，原审原告向有关债权人支付了款项，根据原审被告签订的《协议书》，原审被告应承担上述款项，现原审原告起诉原审被告支付代偿款及利息，本案系追偿权纠纷，被告住所地人民法院对本案有管辖权。原审被告游惠住所地位于成都市龙泉驿区，故原审法院对本案有管辖权。

——（2020）川01民辖终849号，四川省成都市中级人民法院

姜某、江西某建设公司合同纠纷二审民事裁定书

上诉人认为：上诉人于2012年12月21日及2016年4月6日两次作出书面承诺实为上诉人与被上诉人之间因建设工程挂靠关系的结算或为补充协议，不产生新的法律关系，原审认定产生新的合同关系，系明显认定事实错误，根据最高人民法院关于适用《民事诉讼法》的司法解释第二十八条“建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应由浙江省淳安县人民法院专属管辖。

被上诉人江西某建设有限公司在履行了连带清偿责任后，有权向其他责任人即上诉人姜维祥进行追偿，由此上诉人姜某与被上诉人江西某建设有限公司之间形成了追偿权法律关系。故本案不属于建设工程合同纠纷，而应为合同纠纷，不适用《xxx民事诉讼法》第三十三条第一项关于专属管辖的规定。

——（2021）赣11民辖终3号，江西省上饶市中级人民法院

项目挂靠公司合同篇三

合同编号：

挂靠合同书

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：身份证号码：

基于平等互利、优势互补的原则，按照《xxx合同法》及相关法律法规规定，甲方决定将授权于乙方以甲方名义对外签署合同。为明确双方权利义务关系，经双方友好协商达成如下合同条款，以资共同信守：

乙方以甲方名义与公司签订《合同》，该合同涉及项目。

1、乙方以甲方的名义独自组建经营团队并以甲方的名义对外开展经营活动；

2、甲方就乙方经营项目建立独立的财务会计台账；

4、乙方对经营项目拥有所有的决策权；

5、乙方向甲方交纳挂靠经营管理费；

6、乙方经营项目在经营中所产生的债权债务（包括应纳税费）、人事纠纷、安全事故及人员伤亡等，概由乙方享有与承担；如因非甲方原因导致甲方遭受损失，包括但不限于司法追诉、行政处罚，乙方应承担给甲方带来的损失，包括但不限于维护自身权益的律师费、诉讼费。

经双方商定，本次挂靠经营期限为年，自年月日起至年月日止。

挂靠期满，如乙方在挂靠期内以甲方名义订立的合同尚未履行完毕的，乙方应另行与甲方协商签订补充协议。

乙方按月向甲方交纳挂靠经营管理费，无论乙方盈亏与否，乙方每月向甲方交纳管理费人民币元。但是，起始和结束月度不足一个月的，则当月的管理费按当月管理费金额除以当月天数再乘以实际应纳管理费天数计算交纳。

乙方每月10日前向甲方交纳上一月度的管理费。挂靠经营期限最后一月的管理费在甲乙双方办理了挂靠经营项目结算后10日内由乙方支付甲方。

本合同项下挂靠经营项目的经营团队由乙方自行组建，乙方以甲方名义与聘用人员签订劳动合同。在劳动合同中约定的工资报酬、保险福利等由乙方支付。

乙方聘用的人员解除劳动关系、人员伤亡时，由乙方依法给予劳动者补偿及赔偿。

如果乙方经营团队人员因与甲方存在劳动合同关系而与甲方发生劳动合同纠纷时，其所产生的任何法律责任最后均由乙方承担。

甲方就乙方挂靠经营项目建立独立的财务会计台账，在该台账中，乙方应支出的费用为：

1、支付《合同》中约定的相关费用；

3、乙方经营中产生的差旅费；

4、乙方经营中应交纳的营业税和（或）抵扣后（如有）的增值税；

5、本合同第四条约定的支付给甲方的挂靠经营管理费；

6、依法应给予其聘用人员解除劳动合同、人员伤亡时的补偿金及赔偿金。

本条上述乙方应支出的费用经乙方书面申报确认后可列入财务会计账目。

除本条上述乙方应支出的费用外，甲方应将结算后的剩余部分全部给付给乙方。

一、甲方的权利义务

1、甲方有权向乙方收取本合同约定之挂靠经营管理费；

2、甲方有权监督乙方合法经营，但不得参与和干预乙方的经营管理；

3、甲方协助乙方与其聘用的人员签订劳动合同，并按劳动合同的约定为乙方聘用人员办理社会保险等。

二、乙方的权利义务

1、乙方有权要求甲方提供在经营活动中所需印章、发票及资料等；

2、经营上实行内部独立核算，自负盈亏；

3、按本合同第四条的约定向甲方支付挂靠经营管理费；

5、乙方挂靠经营期间，因乙方经营所产生的税费由乙方承担。

1、本合同生效后即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面合同，在新的书面合同未达成之前，本合同依然有效。

2、由于不可抗力的原因使本合同无法无法履行时，经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

本合同期内，任何一方因违约造成对方损失的，违约方应当赔偿守约方因此受到的全部损失，并支付违约金。

1、本合同如有未尽事宜，可由双方签订补充合同予以明确。

2、在执行本合同过程中双方如有争议的，应友好协商解决；如协商不成，可向人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字（盖章）后，即发生法律效力。

甲方：

法定代表人/授权代表人：

时间：

乙方：时间：

项目挂靠公司合同篇四

挂靠方：(简称甲方)

身份证号码：

被挂靠方：(简称乙方)

身份证号码：

根据《xxx合同法》和《公司法》的相关规定，就甲方挂靠乙方经营一事，经双方充分协商，达成以下条款，愿共同恪守执行。

【分公司设立】

第一条 __甲方以乙方名义于__省市__县__区__镇__街__路__号设立分公司，分公司名称为___，经营范围为____。

【费用负担】

第二条 __自分公司设立至分公司注销整个期间所有费用包括但不限于开办费用、日常管理费用、人工工资、政府税负等均由甲方承担。

【经理委派】

第三条 _x_便于甲方对外经营，由分公司经理由甲方指派x_为分公司经理，在分公司经营期间，经理负责对外经营，但不得与乙方利益有冲突，包括但不限于乙方的客户资源或乙方已经投入开发市场，甲方不得接触或进驻等。

【管理费用】

第四条 _x_分公司经营期间，甲方因使用乙方品牌资源，应向乙方交纳一定的管理费用，管理费用依一个季度交纳一次，每个委度管理费为x_元，第一季度于合同签订之日交纳x_元，包括第一季度的管理费用x_元和保证金x_元，如无违反本协议，保证金在本协议终止后无息退还;第二个季度管理费用于本季度最后一个月的x_日前交纳。依次类推。管理费每逾期一日，应向乙方支付该季度管理费用的10%作为滞纳金，在第二个季度开始前仍未交纳的，乙方有权终止合同。

【自负盈亏】

第五条 _x_公司经营期间，甲方自主经营，自负盈亏，其产生的相关债权债务由甲方负责，与乙方无关。因甲方的债权、债务纠纷导致乙方承担清偿责任或损失的，甲方应当负责赔偿并向乙方承担违约责任。

【经营范围】

第六条 _x_公司经营期间，甲方应当依分公司核准的范围内合法经营，不得从事与法律、法规、政策、地方法规、当地政令禁止或限制经营的行业或项目，否则，甲方承担所有法律责任，包括给乙方造成的损失。

【商誉保障】

第七条 _x_方负有维护乙方商誉的`义务，在经营期间，如与第三方发生争议，应当以乙方利益为重，及时采取措施和妥当之办法化解纷争，维护乙方商誉，如不能解决时，应及时书面向乙方报告，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

【诚信保障】

第八条 _x_方为保证在经营期间不因分公司的债权、债务增加乙方负担或给乙方造成损失，甲方愿以x_作抵押担保，在分公司注消后并就债权、债务清算完毕前，无任何负担对第三方债务时，担保终止。但若甲方隐瞒或因甲方经营期间产生的债务，债权人未及时主张的，在法律给予支持下，甲方仍应承担清偿或赔偿乙方损失的责任。

第九条 __本协议履行期间，甲方有任何违反本协议情形，乙方均有权单方解除本合同，解除本合同并不免除甲方应承担的债权、债务清算、赔偿和法律责任。

【生效与终止】

第十条 _x_协议自双方签字之日起成立，自甲方正式办理完毕抵押担保生效，本协议自分公司所有债权、债务清算完毕，并无任何法律诉争情况，包括但不限于正在诉讼、仲裁、执行等本协议终止。

第十一条 __本协议终止后，甲方不得再以任何方式使用乙方的品牌或公司字号抑或其他资源，否则乙方有权要求甲方承担侵权赔偿责任。

第十二条 _x_甲方违反本协议，造成乙方的损失包括但不限于甲方直接给乙方造成的损失、乙方代为甲方向第三方赔偿的费用、双方诉争或第三方诉争产生的诉讼费用、律师费用等。

第十三条 __本协议履行期间，如有争议，应当友好协商，避免诉争，如协商不成的，任何一方可向乙方公司住所地法院起诉。

第十四条 __本协议一式两份，各执一份，均具有法律效力。

甲方：

年__月__日

乙方：

年__月__日

项目挂靠公司合同篇五

乙方：______

此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与_____公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：_____部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

2、工程地点：_____第号地块

3、工程内容：_______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

三、合同价额：___万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费____万元

四、甲方的基本权利与义务

权利：

1、劳务管理费。支付方式：甲方以_____公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的.一切费用如税金及违约金等一切款项。

2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。

3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害

4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。

义务：

1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。

2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务

4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。

五、乙方的权利与义务

权利：

1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任

2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员

4、实行内部独立核算、自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉

义务：

1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方

3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。

5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。

6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。

7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。

8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。

乙方责任

1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。

2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。

3、甲方与_______签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与_______因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

4、乙方不得与_______串通迫使解除甲方与_______签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。

5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。

7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。

9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。

六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方：_______

法定代表人：

乙方代表人：

签署日期：

项目挂靠公司合同篇六

甲方：（法人代表，）

乙方：

本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠一事达成协议。

一，甲方的权利和义务：

甲方在乙方需要时，应向乙方提供营业执照，资质证明，合同，宣传资料，办公场地等必须品。不得提供虚假材料。

甲方全程有权监督指导乙方工作。

二，乙方权利和义务：

乙方将以甲方的名义开展业务，签单，施工等工作。在工程现场将使用甲方公司名称和乙方个人电话。

三，特别约定：

第一次

第二次

第三次

如果以乙方个人名义签订工程合同，工程款直接打入乙方账户，工程完成后乙方直接把相应管理费支付给甲方。

四，乙方支付给甲方的管理费为工程款的____________。

五，甲乙双方彼此介绍业务，应向对方支付业务提成为工程款的____________。

六，原则上乙方自主经营，自负盈亏。如果由于甲方不及时支方付工程款给乙方，由此造成的经济损失由甲方负责。

本协议经双方签字生效，如有争议或纠纷，另做补充，协商解决。也可向当地人民法院提起诉讼。

甲方代表

项目挂靠公司合同篇七

乙方：

甲乙双方本着自愿，平等，互惠互利和友好协商的原则，就车辆挂靠事项达成以下协议：

一、乙方出资购置_______（品牌），_______（型号）车辆一辆，车架号为__________，车辆为______。该车所有人及使用人为乙方，挂靠在甲方公司从事运输业务。

二、甲方公司与“滴滴出行”公司为对公业务合作伙伴，甲方为乙方提供“滴滴出行”对公业务服务平台，为乙方办理“滴滴出行”对公业务。乙方须为符合相关标准的全职滴滴对公业务的司机。

三、甲方接受乙方挂靠后，需为乙方的挂靠车辆提供上牌，年检，保险，“滴滴出行”等相关事项的协助，乙方应向甲方缴纳办理车辆车务的相关费用及滴滴对公车辆挂靠管理费。根据先缴费后服务的原则，本协议签订后三日内乙方即向甲方缴纳一年的管理费用____元，挂靠期限为一年制挂靠，乙方按合同约定支付了挂靠管理费，挂靠关系即成立，乙方即享有挂靠所带来的优惠和便利。乙方未按约支付挂靠管理费，挂靠即终止，本协议即停止履行。挂靠期间因乙方单方的原因导致挂靠关系被解除或者难以继续履行的，乙方已缴纳的挂靠管理费不再退回。

四、乙方申请做“滴滴出行”对公业务，乙方须承担滴滴平台的服务费，税收及其他相关费用，其金额按“滴滴出行”实收金额加每月三百元的挂靠管理费（2018年后按市场另行定价）计收。

五、挂靠协议签订后乙方须向甲方缴纳履行从事“滴滴出行”对公业务的保证金____元，如乙方违背本协议的规定，也违反“滴滴出行”对公业务的相关规定，甲方将此保证金全额退还，但不计算利息。

六、挂靠车辆办理相关手续所交纳的所有相关费用，均由乙方负责出资，甲方只是代为办理，甲方不承担任何费用和责任。

七、甲方代办车辆保险，其保险险种包括但不限于机动车交通事故强制责任险，车辆损失险（以发票金额报得），第三责任险（保险金额不低于100万元），车上人员责任险（保险金额不低于10万元）。合同起始起，乙方应于签订本合同当天缴纳全部报得的保险费款额，在挂靠期间保险合同到期前15日乙方应将办理续保的保险费用缴纳给甲方，由甲方代为办理。乙方投保的险种，被保险人和受益人均确定为甲方，甲方所取得保险赔偿金用来处理保险事故所需支付的费用，保险金不足以支付时，其不足部分由乙方全额赔偿，与甲方无关。

八、挂靠期间，乙方独立核算，自负盈亏，对外独立承担民事责任，车辆运营中，发生交通事故，运输合同纠纷，劳务纠纷等一切由乙方负责处理和承担责任。发生上述状况，乙方应第一时间将情况通报甲方，如乙方请求甲方协助处理，甲方应该派员全力参与处理，但所发生的费用全部由乙方承担，如上述事故纠纷造成甲方在协助处理过程中发生损失，乙方应就甲方实际损失承当全部赔偿责任。

九、挂靠期间，乙方不得将车辆转让，变卖、出租或者赠与给第三人，并不得以任何形式将车辆抵押给第三人，如发生上述情况视为违约，并表示要终止挂靠协议，甲方有权不退还挂靠服务费和保证金。

十、乙方必须遵守“滴滴出行”对公业务的相关政策，标准及要求，一旦转移登记并注册滴滴对公账号，则视为乙方同意并遵守甲方及“滴滴出行”的管理服务条款。

（1）注册“滴滴出行”对公业务必须为全职。

（2）驾驶人驾龄三年以上，年龄22~55周岁。

（3）驾驶人无犯罪记录，无交通肇事记录，无吸毒史，且驾驶证连续三个记分周期未记满12分。