在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程塔吊租赁事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:包安装、包机械、包资料、包检测、包维修、包操作、包食宿、包安全、包撤出。
二、租赁的名称、型号、规格、数量:
三、租赁期限及费用:
1、期限:租赁期暂定12个月(最短工期6个月)。租赁日期计算:塔吊安装、调试正常并经有关部门验收合格后,交付使用之日起计至甲方通知拆除之日止(临时启用或者春节期间不计租赁费)。安装期应在塔机基础浇灌完成天内完成。
3、塔吊自检合格后,凭双方在“机械交接单”上签字确认的日期为塔吊开始计租日期。
四、付款方式
1、进出场等费用:塔机进场安装完成并取得甲方认可,承租方付一半给出租人该型号塔机进出场费。
2、租金:楼层达到主体封顶后甲方支付给乙方前期租金的50%,主体竣工验收后支付给乙方使用合计租金的80%,佘款在塔吊拆除后三个月内付清。
五、甲方职责
1、根据乙方所提供的厂家塔机基础图纸要求,负责塔吊基础施工,协调乙方作好地脚预埋件的预埋和塔吊附着臂预埋件加工制作、安装、拆除。
2、负责塔机安装、拆卸场地障碍物的清理,并提供电源至塔机附近。
3、对乙方工人违反有关规章制度及合同条款时有单方处置的权力。
4、负责协调塔机吊运次序。
六、乙方职责
1、确保所提供的塔吊设备性能安全可靠、零部件齐全(包括基础及
2、严格按照国家相关部门规定的安装、操作及拆卸安全规范、规程要求进行安装、操作及拆卸。
3、负责塔吊机安装、拆卸施工方案编制审批备案手续、其申报验收手续办理及特种机械检测。
5、服从甲方的安排与管理,并按甲方协调要求各工种的物料吊运,确保施工按计划,保质保量按时完成,对没有配合甲方的人员,甲方有权要求乙方辞退更换该人员。
6、负责填写塔机的安装及运行记录,确保塔吊的常规保养和及时维修(含更换零配件,但塔吊的常规保养、顶升加固应利用空闭时间进行且不耽误甲方工期)。
7、本租金价已含安全生产费用,乙方应采取措施确保安全生产。对施工现场的安全检查管理、安全教育、安全督促、施工人员人身保险等均由乙方自行组织实施。乙方若在施工过程中发生不安全事故(包括乙方工人和第三方受伤害人),乙方应负责及时处理并承担所有责任包括经济责任,若乙方未能及时处理引起争议影响甲方声誉和工程进度,甲方有权从乙方租金款项中先行扣付赔偿给乙方工人或第三方。
8、负责操作、指挥人员的安全教育、班前教育、办理班组人员的暂住证、劳务、计生、上岗证等手续及费用。
9、乙方在接到甲方的书面拆机通知后伍天内必须进场拆运完成,若乙方不能及时拆运,每延误一天应赔偿甲方人民币500元。超过拾天,甲方有权组织拆运,费用由乙方承担(若因场地无法拆除、安装,均由甲方负责)。
七、其它约定
1、若塔机发生机械或电路故障等,乙方应及时组织人员抢修,并确保5小时内完成。如影响甲方正常施工超过8小时,甲方有权扣除影响当班的租金;一个月内影响甲方正常施工超过72小时,甲方有权扣除乙方十天租金。
2、乙方施工中应教育工人遵纪守法、文明施工,遵守工地安全、文明管理规定。与各施工班组团结协作。若本班组吵架、斗殴的每人次予以罚款陆壹仟元,与其它班组吵架、斗殴、群架的,不管事由与否,每人次罚款壹仟元。情节严重的送公安机关处理。
3、乙方操作人员不得违规操作,如发现有违规操作一次处罚贰佰元。
4、乙方人员上下班途中任何事故与甲方无关。
5、本合同承包内容严禁转包。如乙方违约转包,甲方有权解除与乙方所签的合同。合同内所有费用按50 %结算,同时乙方承担由此造成的工期延误等所有的损失。
八、违约责任
1、甲方无正当理由未按期付款,乙方有权拒绝操作。
2、乙方不按本合同规定违约的,应赔偿甲方因此所造成的损失。
九、其它
本合同履行中未尽事宜或发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向人民法院起诉。
本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,本合同经双方代表签字后生效。
甲 方;(承租方)
乙 方:(出租方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规,甲乙双方经友好协商,就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同,共同遵守执行。
第一条 乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用:
第二条 以上设备仅限于 工程使用,设备的交付与归还地点为甲方施工现场。
第三条 没有乙方书面允许,甲方不得擅自拆卸,改装,转租和转借乙方设备,乙方设备上的标识与文字,是乙方设备的重要识别标志,甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏,更改,覆盖,粘贴等,否则乙方有权终止合同,甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。
第四条 租赁期限:
从 201x_年 xx月_ 日至_ 201x 年_ 月 日止, 租赁期定为 x 个月,不足 x 个月租金按 x 个月计算。如需延期甲乙双方需协商,本合同延续。
第五条 租金及运输费用:
1. 租金:月租金为人民币 肆万陆仟元整 ( 46000 元) 由甲方负责。
2. 运输费:机械设备进出厂运输费 陆仟元整 (6000元) 由甲方负责,乙方设备到达甲方工地后,甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装,组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。
第六条 费用结算:
1. 费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费,不支付租金不予吊装。如甲方逾期5日未支付租赁费,则乙方有权停止使用,并终止合同。并向甲方收取5%违约金。
2. 租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起,至甲方使用完设备之日止。起租期以上,结算周期不足一个月的,则按天计算。按天计算标准为:按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。
3. 每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。
4. 月租设备每月累计工作时间为300个小时,超时加班租金以小时累计结算,其计算标准为:月租金/30天/10小时。
第七条 甲方责任:
1. 有权对乙方设备和操作人员查验证件,有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。
2. 施工现场的场地条件,吊装条件吊具,吊绳等,如需要夜间施工,必须做好照明工作。
3. 吊装前,必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥,在施工前做好安全工作,向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量,几何尺寸以及安全注意事项等,统一指挥信号,确保施工吊装安全。
4. 监督设备操作人员,按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作,并免费负责操作人员现场食宿。
5. 甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机,乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。
6. 负责机械设备所用的柴油。
7. 对乙方设备进行妥善的使用,保管。
8. 对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。
9. 按时支付乙方设备租金。
第八条 乙方责任:
1. 乙方提供给甲方起重设备性能可靠,运转正常,获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证,操作人员具有上岗资格证书。
2. 乙方配备该机操作人员 2 名,并承担其工资。
3. 操作人员必须服从甲方人员协调,调度和指挥,接受甲方人员的安全教育,服从甲方人员管理,遵守施工现场的有关规定。
4. 操作人员应遵守起重机械安全操作规程,不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时,乙方人员可拒绝执行。
5. 操作人员必须每日做好设备检查,保养工作,如发生故障,应积极组织人员抢修,尽快使机械设备恢复工作,如需要对机械设备进行修理或保养,则要提前与甲方协商,尽可能减少影响甲方工作。
6. 负责机械设备安装分解和调试工作,工作人员应服从甲方现场管理规定。
7. 负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。
8. 甲方不按时支付款项,则乙方有权收取违约金,并有权采取停机或提前终止合同措施。
第九条 附则及约定;
1. 为了保证安全,原则上不允许深夜作业。
2. 作业中如发生人身、机械设备事故,根据吊钩以上部分由乙方负责,吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。
3. 甲乙双方应严格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成协议,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
4. 合同未尽事宜,甲,乙双方可另行补充协议,补充协议格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成,任何一方可向对方所在地人民法院起诉。
5. 本合同一式二份,甲方持一份,乙方执一份,自甲,乙双方签字,盖章之日起生效。
6. 本合同传真件具有同等法律效应。
甲方:(盖章) 乙 方:(盖章)
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
现代建筑业的高速发展,给塔式起重机租赁企业带来了发展机遇,起重机租赁合同你了解多少?以下是本站小编为大家整理的起重机租赁合同范文,欢迎参考阅读。
出租单位: (简称甲方)
承租单位: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称: 施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间:月 起用时间:年日 合同期限:月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
一、租赁设备
二、租赁用途和期限
1、本租赁设备用于乙方施工;
2、本设备租赁期限自约为个月。
三、租赁费用
4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责;
四、设备使用及维修
3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。
4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。
出租人:______________
行业确认证书号:________
第一条机械设备租赁及租金计算与支付
1、机械设备租赁及租金计算明细
2、机械设备租赁及租金计算表
机械名称:_________________
数量:_______________________
规格/型号:_______________________
生产厂商:_______________________
租赁期限/起止时间:___________
租金标准
租金小计
3、机械设备操作人员工资计算表
工种类别:___________________
人数:__________________________
月工资:__________________________
工作期限/起止时间:____________
4、租金计算。机械设备租金每月合计____________________元。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资,租金每月共计____________________元。不足月的尾数________日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用________日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。
支付方式:____________________。
支付时间:____________________。
第二条项目名称、使用地点
项目名称:____________________。
使用地点:____________________。
第三条租赁期限
1、因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前______日内,续签合同。
2、租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算少于____个月,按____个月结算租赁费。
3、本合同签定之日起____________日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用________日甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用________日。停用日须经双方书面确认。
4、由于甲方的原因,造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用________日为验收合格时间或组织验收时间。
5、机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条保证金
1、合同签订后甲方向乙方支付____________________元作为本合同的履约保证金。
2、甲方应在机械设备进场前____________日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。
3、其他约定:________________。
第五条机械设备操作、维护与修理
1、双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。
2、因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/________日内未能修复的,自故障发生第____________日起免收租金直至机械设备恢复正常作业________日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。
3、双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:_______________。
第六条双方权利义务
甲方权利义务
1、有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
2、有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。
3、按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4、为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。
5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。
6、甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____________日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
7、负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
8、按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
9、未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。
乙方权利义务
1、有权按照合同约定按月收取租金。
2、机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。
3、负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照等。
4、负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。
5、按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。
6、负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
7、机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置。
8、租赁期满后_____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条双方安全责任
甲方安全责任
1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2、施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3、甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4、甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
乙方安全责任
1、负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。
2、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3、当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
双方共同安全责任
1、本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。
2、机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条违约责任
甲方违约责任:
1、甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____________日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2、按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____________日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________________元。
3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4、其他约定:____________________。
乙方违约责任:______________
1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。
2、乙方未按合同约定________日期提供机械设备的,应按照每逾期一________日每台次________________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。
3、在合同期间因乙方原因导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________________元/日的违约金。累计停工超过____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4、乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________________元的标准向甲方支付违约金。
5、其他约定:____________________。
第九条不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之________日起日内向对方当事人提供证明。
第十条争议解决
本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。
1、向_________人民法院提起诉讼
2、向_________仲裁委员会申请仲裁。
第十一条其他条款
1、本合同自双方签字并盖章之________日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同签订地:____________。
5、其他约定:____________。
承租人____________出租人____________
开户银行:___________开户银行:___________
出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
1、租赁机械设备情况
2、使用地点:
从起重机现场安装调试完毕,经乙方及有关部门检测合格并交付给乙方之日起计算(以检测合格证书时间为准),至甲方接到乙方书面通知停机之日止。
1、在租赁期间,合同租赁机械的所有权属于甲方,乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
1、机械进场、退场的费用、安拆费用、运输费等由乙方承担,每台计 元(人民币大写:壹万肆仟元整),一次包死,不在调整,该费用包括:进场时,从塔吊存放地运达施工现场的运输费及卸车费、安装和调试费;塔吊预埋件和基础的制作费用;出场时,塔吊的拆卸费以及由施工现场运出塔吊的装车费等。
2、塔吊的保险费,调试、检测检验取证、操作和维修保养等所发生的全部费用由甲方承担。
3、塔吊正常工作月租金(含正常维修费):(不含税),不足一个月的按实际天数计取费用。
4、计费时间:从起重机现场安装调试完毕,经乙方及有关部门检测合格并交付给乙方之日起计算(以检测合格证书时间为准),至甲方接到乙方书面通知停机之日止。
5、支付方式:塔吊进场安装完毕调试完成并取得使用合格证后,乙方支付甲方进出场费50%,即每台7000元,共计14000元(大写:壹万肆仟元整),剩余进出场费50%待塔吊出场后支付。租赁期满,塔吊出场后,塔吊租赁费用根据租赁时间双方确定后,一次性付清,以支票或银行转账形式支付给甲方。
6、设备进场时间:年月日(具体时间另行通知)。
1、施工前乙方使用部门负责向甲方提供施工的内容及《作业指导书》等相关资料。并负责施工中的安全技术交底。
2、负责按甲方的要求提供组装、试验、施工场地,并对施工现场进行清理,负责对地下设施(如地下管道、电缆)空中障碍(如高压线)进行详细交底,必要时负责清除,使其具备施工条件。
3、负责对甲方机械作业任务单进行签字确认,并按照合同约定的期限支付租赁费。
4、负责与施工现场周边关系的协调。
5、乙方有权对甲方的安装和拆除作业措施进行审查,但乙方的审查并不减少甲方的任何责任。
1、甲方应向乙方提交有关法律规定的主体资料及其它条例规定合法、有效的证件,包括营业执照、企业代码、法人资格(或法人授权委托书)、设备《安全检验合格》证、《安全检验报告》、《特殊工种操作证》等,并保证所提供证件的真实行,复印件必须加盖公章。
2、甲方在塔机安装时应派人进行技术指导。并负责后期使用时的维修保养。
3、甲方应保证所提供机械的质量及相应技术参数符合合同要求及国家有关规定,安全装置齐全、准确、灵敏、可靠,确保安全使用。
4、设备发生故障,乙方应及时通知甲方,甲方应抓紧时间抢修,及时排除故障,超过12小时,按天扣除乙方租赁费。
第七条:安全施工
1、甲乙双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条理》,并按照相关规定进行管理。
2、施工中,双方严格遵守操作规程,不准违章指挥和违章作业,对于违章作业,指挥人员应立即制止,对于违章指挥,操作人员有权拒绝执行。坚持实施起重机作业“十不吊”。
3、施工中若发生安全事故时,由双方及有关部门共同调查处理,根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条理》,以及其他相关规定和双方约定的责任和任务进行责任划分并承担相应损失。
4、由于乙方对施工现场或地下设施情况、吊装物品重量申报不清而造成事故由乙方负责并承担损失。
5、由于乙方指挥失误或安全措施未落实而造成的损失或责任由乙方承担。
1、不可抗力的认定标准按国家有关规定执行。
2、当不可抗力发生后双方应迅速采取措施,尽量减少损失,因不可抗力造成的损失由双方各自承担。
1、甲乙双方任何一方未按合同约定履行义务,违约方须按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。
2、乙方必须在合同约定的期限内付款,如预期,甲方除按所欠费用的0.5%每天计收违约金,还有停止吊装或终止合同的权利,因此产生的一切损失,由乙方负责。
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;若协商不能解决,应提交荥阳市人民法院进行诉讼。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
双方另行协商解决,本协议一式四份,甲乙双方各两份,本协议经双方法人代表或委托代理人签字加盖章单位合同章即可生效;使用完毕,租赁费付清后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
出租单位: (简称甲方)
承租单位: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条工程名称: 施工地点:
第二条租赁期限
进场时间: 起用时间: 合同期限:
第三条租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金 (中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付.
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算, 个月后,乙方支付甲方第 个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的.影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期 日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过 日,应向甲方按所欠租金总额每日 %支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足 吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足 吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任
开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条补充条款
出租方(甲方盖章): 承租单位(乙方盖章):
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
日期: 日期:
承租人:_______________(简称甲方)
出租方:_______________(简称乙方)
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械名称:_______________吨起重机,数量:_______________台。
二、施工内容及地点:_______________。
三、租赁时间为_______________至_______________。
四、甲方同意支付乙方设备出入境费用。
五、税后收费标准为人民币/月。如果没有满月,租金按月支付。租赁时间超过一个月的,承租人应在三天内汇至出租人指定的账户。甲方应在退出当日结清所有月租金。如未结清,乙方有权不离开,并每天收取月租金2%的滞纳金。乙方不得在结账时提供正式发票。
1、甲方施工期间,住宿、餐饮等生活问题由甲方负责;
2、甲方负责乙方单位施工期间使用的燃料;
3、甲方应负责乙方机械在施工过程中产生的过桥费用。
六、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和吊索负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
七、严格执行安全操作规程,不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
1、超过额定负荷不吊
2、命令信号未知,重量未知。
3、吊索、附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。
4、起重机直接起吊重物进行处理。不举
5、斜拉、斜挂无挂
6、站在工件上的人或漂浮在工件上的'移动物体不要悬空
7、氧气瓶、乙炔发生器等无安全措施的危险品不要悬挂
8、有棱角和切割边缘的物体不加垫(防止钢丝绳磨损),也不悬挂
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂
10、起重指挥人员指挥无吊
九、乙方船员应加强机械的维修和保养,使机械处于良好的运行状态。乙方船员应积极配合甲方,服从甲方指挥人员的指挥,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能解除外。责任划分原则:钩上事故由乙方承担责任,钩下事故由甲方承担责任。
x、如乙方在施工配合中出现机械故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆,每月需要三天时间维修保养车辆。租金不予扣除,乙方不承担相应的赔偿责任。
xi。本合同经双方签字后生效。因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
12、本合同在所有价格结算后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。
法定代表人(签名):__________________
日期:_______________
承租人:(简称甲方)
出租方:(简称乙方)
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
1、工程机械名称和数量:吨级起重机和成套设备。
二、建设内容及地点:
四、财务结算:
1、收费标准:甲方每月租金人民币________/月,保证每天至少一班。加班按国标四小时内半班,八小时内一班。
2、出入境费:人民币________(汽车起重机指道路上一班)由甲方支付。
3、严格执行任务单签署制度,甲方必须按照约定每天认真签署任务单。
4、付款方式:甲方在乙方机械进场前预付人民币________元(进出口费),车辆到达甲方现场时预付人民币________元,然后每天支付一次。
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方每天按总费用的2‰收取违约金,并有权停止吊装或终止协议。由此产生的一切损失由甲方承担。
5、严格执行安全操作规程,不违章操作,禁止超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
(1)如果超过额定载荷,不要提升。
(2)命令信号未知,权重未知。
(3)吊索、附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。
(4)起重机不吊重物直接加工。
(5)斜拉,但不要斜提。
(6)站在工件上的人或浮动在工件上的移动物体不吊。
(7)氧气瓶、乙炔发生器和其他危险品未采取安全措施不得吊装。
(8)有棱角,刀刃上的物体不垫(防止钢丝绳磨损),不挂。
(9)埋在地下的物体不得拉出或吊起。
(10)非举升指挥人员指挥时不举升。
七、乙方工作人员应加强机器的检修和维护,使机器保持良好的运行状态。乙方船员应积极配合甲方,服从甲方指挥人员的指挥,除非未能解除,在不违反安全操作规程的前提下。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员必须遵守甲方的施工现场规章制度,进入甲方施工现场后必须遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
十、如乙方机械在施工配合过程中发生故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要两天时间对车辆进行维修保养,租金不予扣除。维修时间超过三天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。
十一。其他:
1、在甲方施工期间,乙方船员应负责食宿等生活问题。
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由乙方负责、、
3、因履行本协议而产生的任何争议,双方应首先通过协商解决。协商不成,同意向北京市顺义区人民法院起诉。
十二、本协议经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
乙方:
负责人:
________年________月________日
甲方;(承租方)
乙方:(出租方)
根据《^v^合同法》及有关法律,法规,甲乙双方经友好协商,就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同,共同遵守执行。
第一条乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用:
第二条以上设备仅限于x工程使用,设备的交付与归还地点为甲方施工现场。
第三条没有乙方书面允许,甲方不得擅自拆卸,改装,转租和转借乙方设备,乙方设备上的标识与文字,是乙方设备的重要识别标志,甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏,更改,覆盖,粘贴等,否则乙方有权终止合同,甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。
第四条租赁期限:
从20x_年x月_x日至_20x年_x月x日止,租赁期定为x个月,不足x个月租金按x个月计算。如需延期甲乙双方需协商,本合同延续。
第五条租金及运输费用:
1.租金:月租金为人民币肆万陆仟元整(46000元)由甲方负责。
2.运输费:机械设备进出厂运输费陆仟元整(6000元)由甲方负责,乙方设备到达甲方工地后,甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装,组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。
第六条费用结算:
1.费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费,不支付租金不予吊装。如甲方逾期5日未支付租赁费,则乙方有权停止使用,并终止合同。并向甲方收取5%违约金。
2.租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起,至甲方使用完设备之日止。起租期以上,结算周期不足一个月的,则按天计算。按天计算标准为:按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。
3.每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。
4.月租设备每月累计工作时间为300个小时,超时加班租金以小时累计结算,其计算标准为:月租金/30天/10小时。
第七条甲方责任:
1.有权对乙方设备和操作人员查验证件,有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。
2.施工现场的场地条件,吊装条件吊具,吊绳等,如需要夜间施工,必须做好照明工作。
3.吊装前,必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥,在施工前做好安全工作,向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量,几何尺寸以及安全注意事项等,统一指挥信号,确保施工吊装安全。
4.监督设备操作人员,按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作,并免费负责操作人员现场食宿。
5.甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机,乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。
6.负责机械设备所用的柴油。
7.对乙方设备进行妥善的使用,保管。
8.对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。
9.按时支付乙方设备租金。
第八条乙方责任:
1.乙方提供给甲方起重设备性能可靠,运转正常,获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证,操作人员具有上岗资格证书。
2.乙方配备该机操作人员2名,并承担其工资。
3.操作人员必须服从甲方人员协调,调度和指挥,接受甲方人员的安全教育,服从甲方人员管理,遵守施工现场的有关规定。
4.操作人员应遵守起重机械安全操作规程,不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时,乙方人员可拒绝执行。
5.操作人员必须每日做好设备检查,保养工作,如发生故障,应积极组织人员抢修,尽快使机械设备恢复工作,如需要对机械设备进行修理或保养,则要提前与甲方协商,尽可能减少影响甲方工作。
6.负责机械设备安装分解和调试工作,工作人员应服从甲方现场管理规定。
7.负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。
8.甲方不按时支付款项,则乙方有权收取违约金,并有权采取停机或提前终止合同措施。
第九条附则及约定;
1.为了保证安全,原则上不允许深夜作业。
2.作业中如发生人身、机械设备事故,根据吊钩以上部分由乙方负责,吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。
3.甲乙双方应严格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成协议,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
4.合同未尽事宜,甲,乙双方可另行补充协议,补充协议格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成,任何一方可向对方所在地人民法院起诉。
5.本合同一式二份,甲方持一份,乙方执一份,自甲,乙双方签字,盖章之日起生效。
6.本合同传真件具有同等法律效应。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
联系人:
联系人: